水电站设计施工分包合同-工程合同纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

6作为增拨工程款的依据。8.6工程结算办法按甲方与业主签订合同的有关条款和现行的有关定额及规定执行，预、结算造价以甲方与业主认定的有资质的中介机构最后审定数为准。乙方在工程完工后，应整理好有关质量技术资料交甲方备案并配合甲方做好交工的完善手续。8.7乙方应在工程完工验收合格后5 日内提出结算，报送甲方，由甲方统一在工程竣工后提交业主审定确认。未在规定时间内提交结算视同放弃结算权利，甲方有权自行与业主办理结算，其结果乙方必须认可。8.8施工过程中按国家税收法规和有关规定应交纳的所有税费，由甲方从分包工程款中代扣代交，并列入乙方施工成本。8.9乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，法院查封甲方帐户的，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。九、争议：合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向工程所在地法院起诉。十、保修期：10.1保修期的计算应从工程交付业主之日起计算。10.2具体保修内容及要求按工程总承包合同的工程保修条款执行。10.3在合同规定保修期内出现质量问题或甲方接到业主投诉，乙方接到通知后必须在48小时内进行维修处理，如乙方不按规定时间进场处理，甲方有权另行安排人员维修，费用从乙方的保修金内按双倍扣除，并不能免除乙方保修责 7任。十一、合同附件：专业工程分包施工安全管理责任书十二、其他条款：12.1如在约定时间内乙方未进场施工，则合同自动解除，不追究双方责任。12.2凡属甲、乙双方在以上合同条款中未尽事宜可在此条款中协商制定。十三、合同的签订：13.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。13.2本合同一式 6份，甲方执5份，乙方执1份，自双方签字盖章之日起生效，工程款结付清后自动失效。发（总）包方（盖章）承（分）包方（盖章）单位名称（章）：单位名称（章）：单位地址：单位地址：法定代理人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：联系人：联系人：电话：电话：税号：税号

相关专题推荐: 水电站分包合同范本分包合同怎么签

律师普法

包工水电合同怎么写
写明发包方和承包方信息、工程概况、工程名称、工程地点、工程规模、承包范围、承包方式、工期、工程质量和验收标准、合同价款和支付方式、施工要求、安全要求、违约责任等内容，然后双方签字写上日期即可。

2021.02.06 153
建设工程施工分包合同的当事人是
施工分包合同的当事人为承包人和分包人。

2020.09.06 403
建设工程分包合同关系，是否是建设工程施工合同关系
建设工程分包合同关系，是建设工程施工合同关系。

2021.01.04 226

专业问答

恩施水电站的腾退措施
修建水电站征收的是房屋还是土地呢？ 1、农村房屋征收：集体土地上房屋征地拆迁适用的法律是《土地管理法》及各地政府依据该法制定的征地拆迁补偿办法。 2、补偿标准原则上是不得降低原有生活水平，短期生活有改

2023-08-03 15,340
附送电附属设施分项工程承包合同有哪些
电管分项承包合同，工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工。你二十四条没看完吧!第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程

2022-07-30 15,340
工程承包单位可否承包设计施工项目并将设计部分分包
这个要看招标文件，具体可以咨询招标单位，如有需要聘请常年或专项法律顾问可以联系本律师面谈。

2022-10-27 15,340
劳务分包合同中,施工组织设计由谁编制
由工程承包方编写，如自己有能力可以编写劳务分包内的施工组织设计，且要承包方审核后才能用。

2022-10-07 15,340

法律短视频

01:09
小水电站被拆怎么补偿
小水电站被拆怎么补偿具体如下： 1、补偿的原则是，依法依规，科学论证，合理补偿。通常情况下，达到设计使用年限的小水电站不予补偿，已建成运行小水电站补偿费用中应扣除其运行期间发电利润； 2、补偿费用匡算及资金筹措；小水电站退出拆除补偿费用应当

3,419 2023.02.18
00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

3,250 2022.04.17
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写
工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方

609 2022.04.25

房产纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐