您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建筑施工单位违约延期交工罚金是怎样的

建筑施工单位违约延期交工罚金是怎样的

2022-06-14 11:09

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

吉林省在线咨询顾问团

2022-06-14回复

专业分析:

如果没有细则和后续工作的跟上,到时难以实行。比如下雨天,无法施工,此乃属不可抗拒的因素,不得计入逾期范围,那么雨下多大、多久可以算一天?扯皮了!双方下雨记录是否一致。。。。。。还有工程款,是否按期、按规定支付,材料是否按期、按质到现场,设计院的现场配合、图纸修改,是否按时?很多问题责任难以完全分清。因此仅仅靠这一条来约束施工单位,不能说没有作用,还必须从资质、业绩、管理水准、诚信口碑、实力强弱,领导风格等等综合衡量,同心合力攻克困难,保证按期完工为上策。至于违约金的多少,也不是越高越好,当然太低也不行,笔者感到高院司法解释里提出按逾期造成损失的利息来计比较实在。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。

章法律师

广东律参律师事务所

关于建筑工程延期交付违约金的计算:合同对违约金有具体约定的按约定计算,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。

律师普法更多>>
  • 建筑工程延期交付违约金怎么计算?
    建筑工程延期交付违约金怎么计算?

    1、工程承包合同对违约金的数额有约定的,从其约定,但是约定的违约金不能超过因违约行为造成的实际损失的百分之三十; 2、工程承包合同对违约金的数额没有约定的,以因违约行为造成的实际损失为准,来支付违约金。

    2021.03.07 167
  • 建筑设计单位不按照建筑工程质量施工的处罚是怎样的
    建筑设计单位不按照建筑工程质量施工的处罚是怎样的

    建筑设计单位不按照建筑工程质量施工的处罚如下: 一、责令该建筑设计单位改正,并根据情况处以罚款。 二、如果造成了工程质量事故的,则责令该单位停业整顿,并且降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款。并且需要赔偿受害方昂的损失。 三

    2020.05.20 105
  • 建筑工程延期交付违约金要怎么计算
    建筑工程延期交付违约金要怎么计算

    关于建筑工程延期交付违约金的计算:合同对违约金有具体约定的按约定计算,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。

    2021.01.24 130
专业问答更多>>
  • 建筑工程延期违约金上限是多少

    一般来说建设工程合同违约金上限是不超过实际损失的30%。 1、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 2、但是如果过高或者过低

    2022-06-13 15,340
  • 建筑企业延期交付违约金怎么计算?

    建设项目延期交付的违约金,由发包人和承包人在合同中约定。 根据《民法典》第五百八十五条第一款、第二款的规定,当事人可以同意一方应当根据违约情况向另一方支付一定数额的违约金,也可以同意违约造成的损失赔偿

    2022-01-05 15,340
  • 建筑工程延期交付是怎样索赔

    1、建筑工程延期交付索赔,可以直接与对方协商,也可以向人民法院起诉,要求对方承担赔偿责任。我国法律规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。

    2022-06-12 15,340
  • 建筑工程违约金怎样计算

    一、违约责任取决于合同约定和法律规定,且约定优先。 所以,合同中约定违约责任并明确违约金具体数额的,从其约定;如果没有约定,按照法律规定处理,如:支付定金一方违约的,定金不予返还;收取定金一方违约的,

    2022-05-28 15,340
法律短视频更多>>
  • 延期交房的违约金怎么算 01:13
    延期交房的违约金怎么算

    开发商逾期交付房屋,作为业主一定要拿起法律的武器,维护自己的合法权益。开发商由于种种的原因无法向业主按时交付房屋,是属于严重的违约行为。很多业主会觉得商品房买卖合同里面约定的违约金数额太少,不值得去打官司。但是实际上并不是这样的。根据民法典

    755 2022.04.17
  • 建设单位和施工单位有什么区别 00:57
    建设单位和施工单位有什么区别

    建设单位和施工单位区别如下: 建设单位就是出钱并监督施工的业主;施工单位是承揽项目,负责施工的。前者相当于地主,后者相当于长工。 建设单位是指建筑工程的投资方,对该工程拥有产权。建设单位也可以叫做业主单位或项目业主,指建设工程项目的投资者,

    2,389 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?