施工误工费洽商包括哪些内容?
来源:互联网 时间: 2023-06-04 10:15:57 195 人看过

施工误工费洽商,工程施工误工费应当包括工人窝工,和机械台班的闲置费用,人员窝工应当按照窝工人数,工人工资,窝工天数计算,窝工工资应当高于闲置人员生活费,低于其正常上班的日工资,机械台班的闲置应当计算折旧费用,租赁费用。

建筑物的施工本来就会花费很长的时间并且涉及到工人长期的工资,如果在施工的过程中出现了某些意外导致不能继续将工程的进度如期继续下去,除了工程的损失以外还会让工人的报酬暂停,下面一起来看看工程施工误工费包括哪些?

一、工程施工误工费包括哪些?

工程中的误工费,应包括人工的窝工和机械台班的闲置,

1、人员的窝工应按照窝工人数*窝工工资*窝工天数

期中窝工工资一般高于闲置人员的生活费用,而低于其日工资标准,一般为日工资减半,具体的应该是甲乙双方协商。

2、机械台班的闲置,应计折旧费或租赁费,自有机械为折旧费,租赁机械为租赁费。

3、如果是全场停工,还应计管理费。工程中的误工费必须经现场人员通过现场甲方、监理人员签证认可工程量,如人工费、机械停滞费等,然后区分甲方原因、乙方自己原因及不可预见和不可抗力原因来定,一般情况乙方自己原因不能计算,后两种情况可以计算,具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定,然后单价乘双方认可的工程量计算。

4、误工费要看误工的缘由:是甲方责任、监理责任、还是乙方责任。

是甲方责任、监理责任时,乙方提出索赔,并形成书面材料由甲方或监理人员签证认可;

是乙方责任,自己承担责任。

5、误工费计算要看具体情况确定.一般不能按正常工日计算.

6、因施工单位自己原因造成的误工损失建设单位不承担费用。

7、因建设单位原因或设计单位(包括一些社会因素)原因造成停工、窝工一天以上,无法安排工作时,其费用由建设单位负担。停、窝工数量(包括人工工日和大中型机械台板数量)按建设单位指定的工地代表签证为准。停窝工单价(包括民工在内的现场工人平均工资),(机械台班预算单价*0.4为停滞机械台班单价)。具体公式为:

(日平均工资*停窝工数量)[一线工人平均日产值*(现场经费间接费)*停窝工数量](机械台班停止台板数量*机械台班停滞费)

平均日产值和平均日工资可咨询定额站或按市场情况测定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月12日 17:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多误工费相关文章
  • 施工安全措施有哪些,包括哪些内容
    安全技术措施包括:煤矿安全技术措施、非煤矿山安全技术措施、石油化工安全技术措施、冶金安全技术措施、建筑安全技术措施、水利水电安全技术措施、旅游安全技术措施等。按照危险、有害因素的类别可分为:防火防爆安全技术措施、锅炉与压力容器安全技术措施、起重与机械安全技术措施、电气安全技术措施等。按照导致事故的原因可分为:防止事故发生的安全技术措施、减少事故损失的安全技术措施等。一、施工安全事故等级如何划分根据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定,建筑施工工程建设安全事故可以划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。1、特别重大事故,事故结果非常及其严重,事故及其严重的情况就是已经有超过30人的死亡,或者重伤超过了100人,或者事故的损失已经达到了一亿元以上,这三种情况的其中之一都算是特大事故;2、重大事故,事故很严重,如果死亡人数在10到30人之间,或者重伤人数在50到100人
    2023-02-08
    337人看过
  • 工程规费包括哪些内容
    规费是指政府和有关部门规定必须缴纳的费用(简称规费)。包括:1、社会保障费(基本养老保险、失业保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费)。2、住房公积金。3、工程排污费。一、工程规费是什么规费是按国家法律法规授权由政府有关部门对公民、法人和其他组织进行登记、注册、颁发证书时所收取的证书费、执照费、登记费等。规费是现代社会许多国家在对一部分单位和个人提供特殊服务时所收取的带有工本费性质的一种收费。这种收费的主要目的是为了补偿在服务中所耗费的实物成本(如证书成本、登记账表成本等),至于服务中的人工成本一般不在规费之中,因为提供服务的人员是国家公务员,他们的劳动补偿由财政拨款解决。规费的计算公式:规费公式:规费=计算基数X规费费率规费的计算,各个地区和地方都有不同的计算标准。二、建设工程管理费包括哪些费用建设项目管理费包括建设单位(业主)管理费、工程质量监督费、工程监理费、工程定额测定费、
    2023-04-04
    320人看过
  • 施工质量管理内容包括哪些?
    现在到处都在城市建设,把我们的城市建设的越来越美丽,房子建的越来越漂亮。不管什么样的施工,都应该注意工程的质量和安全,工程质量是保护人民和大众。危房危路会让百姓的出行不安全,房子住的也不踏实,都是老百姓用大价钱买的。施工质量管理内容包括哪些?1.建筑工程质量计划进行工程质量管理的前提就是做好相应的计划,即以本行业、所处单位的组织形式、机构管理、生产方式等为基础,对施工过程中涉及的每一任务、产品、项目等进行设计规划。具体来说,在计划工程目标的质量时,应着重于给予业主一定的承诺与保证。根据ISO9000质量体系为标准模型,结合业主的具体要求,全面考虑可能影响到施工质量各方各面因素,利用科学、有效的方法做好施工过程的基本监督控制,落实责任制度,保证各工作人员按计划完成相关任务。在做工程项目质量计划时,不一定要出示项目所获利润、所耗成本这类指标,应将重点放在项目带来的社会效益上。2.建筑工程质量保
    2023-04-28
    182人看过
  • 建筑施工合同包括哪些内容?
    建筑工程施工总承包合同主要内容应包括:1、工程名称、工程地点、工程内容。2、承包范围、工期、项目经理、项目总监、施工项目部主要管理人员、质量标准、合同价款。3、对涉及工程价款的约定:(1)预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式;(2)工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间;(3)工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间;(4)索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间;(5)发生工程价款争议的解决方法及时间;(6)承担计价风险的内容、范围以及超出约定风险内容、范围的价款调整方法;(7)工程竣工结算价款编制与核对、支付及时间;(8)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间;(9)安全文明施工措施费金额、支付要求、使用规定;(10)工期提前或延后的奖惩办法;(11)与履行合同、支付价款有关的其他事项。一、工程进度款支付的规定国家工商行政管理总局、建设部颁布的《建设工程施工合同(示范文本)
    2023-03-10
    258人看过
  • 施工质量管理内容包括哪些?
    现在到处都在城市建设,把我们的城市建设的越来越美丽,房子建的越来越漂亮。不管什么样的施工,都应该注意工程的质量和安全,工程质量是保护人民和大众。危房危路会让百姓的出行不安全,房子住的也不踏实,都是老百姓用大价钱买的。施工质量管理内容包括哪些?1.建筑工程质量计划进行工程质量管理的前提就是做好相应的计划,即以本行业、所处单位的组织形式、机构管理、生产方式等为基础,对施工过程中涉及的每一任务、产品、项目等进行设计规划。具体来说,在计划工程目标的质量时,应着重于给予业主一定的承诺与保证。根据ISO9000质量体系为标准模型,结合业主的具体要求,全面考虑可能影响到施工质量各方各面因素,利用科学、有效的方法做好施工过程的基本监督控制,落实责任制度,保证各工作人员按计划完成相关任务。在做工程项目质量计划时,不一定要出示项目所获利润、所耗成本这类指标,应将重点放在项目带来的社会效益上。2.建筑工程质量保
    2023-04-19
    168人看过
  • 专项施工方案包括哪些内容
    专项施工方案应包括下列主要内容:1.工程概况:工程基本情况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(图标图集)、施工组织设计等。3.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。一、标的不明确的项目怎么招标无标的招标的评标定标通常分为最低评标价法和综合评估法。具体如下所述:1、最低评标价法最低评标价法是指投标人的投标能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审后报价最低者中标的评定标方法。2、采用最低评标价法的,通常按下列程序进行:(1)对投标文件进行符合性鉴定。投标文件应实质上响应招标文件的要求,应与招标文件所有条款、条件和规定相符,无显著差异或保留。评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标予以拒绝。(2)对投标文件的技术标进行评估。评标委员会对投标单位所报的施工方案或施工组织设计、施工进度计划、施工人员和施工设备的配备、施工技术能力
    2023-02-25
    206人看过
换一批
#损害赔偿知识
北京
律师推荐
    展开
    #误工费
    词条

    误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。 误工费是由肇事方承担。侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及... 更多>

    #误工费
    相关咨询
    • 施工误工费洽商规定有什么呢?
      上海在线咨询 2023-03-30
      第20条规定的就是误工费赔偿。误工费赔偿过去是按照实际发生的误工费来赔偿,后来按照《国家赔偿法》的规定,有一个最高限额,最高不超过平均工资的五倍。司法解释把它改过来了,上面没有封顶的规定,误工费就按照实际损失的数额来算。有这么几点: 第一,是误工时间的确定,一种情况是医疗机构出具的证明作为确定的标准;另一种情况是,如果造成残疾持续误工的,将误工时间定在定残的前一天。这就是说,你因为造成残疾了,丧失
    • 车险误工费包括哪些内容
      福建在线咨询 2022-04-16
      具体情况具体分析,例如:误工费车保险赔偿需要什么材料,根据道路交通事故处理办法及人身损害赔偿的司法解释等规定,误工费车保险赔偿需要根据法律规定提供劳动合同,工资证明,证明误工事实与误工期间,以及工资收入水平等。工费车保险赔偿需要提供证明收入状况的证据: (一)《收入证明》有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和
    • 误工费包括哪些内容表格
      吉林省在线咨询 2023-03-27
      1、误工证明的格式:证明+++系我单位职工,月平均工资+++元,因发生交通事故(可能)导致休息++个月,工资停发。2、工资单格式绩效工资固定工资加班补助实发工资签名。工资单有是整个单位或部门的误工费需要结合误工时间和工资情况确定《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因
    • 工伤误工费范围包括哪些内容?
      陕西在线咨询 2022-06-25
      1、工伤误工费赔偿标准的相关内容有:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定;受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算;受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算。 2、法律依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至
    • 误工费的法律内容包括哪些
      新疆在线咨询 2022-08-17
      重要参考依据: 最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释 第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法