您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程款逾期未到位,如何处理?工程款逾期付款?我们双方该如何处理

工程款逾期未到位,如何处理?工程款逾期付款?我们双方该如何处理

2022-01-18 18:46

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河南在线咨询顾问团

2022-01-18回复

专业分析:

如果你们的合同是建设部提供的合同范本,那根据合同的约定,你方首先应在每次因工程款不到位导致工程延期时,都给对方工程师发一个书面的工期延误报告,说明情况,有个记载,也是必要的程序。为以后的结算做准备。 其次,对方逾期付款,工程工期得以顺延,对方应承担合同中约定的违约责任。赔偿你方的损失。如果因对方逾期付款致使合同无法继续履行,你方有权单方解除合同。你方决定解除合同的,要给对方发一个解除合同通知。通知到达对方时,合同解除,然后你方再将工程移交给对方,结算已经完成的工程的工程款。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

发包人逾期不支付工程款,承包人可以向人民法院起诉,要求发包人支付工程款或者将工程折价拍卖以获取工程款。 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

债务人逾期还款,可以要求债务人承担违约责任,关于违约责任的形式,合同约定有违约金的,按照合同约定支付。合同没有约定违约金的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。

律师普法更多>>
  • 贷款逾期如何处理
    贷款逾期如何处理

    如果确实没有偿还能力,应主动与贷款机构协商,延长还款期限或分期偿还。贷款机构起诉法院胜诉后,在履行期内未履行法院判决的,申请法院强制执行。在受理强制执行时,法院将依法查询贷款人名下的财产、车辆、证券和存款。贷款人名下没有可执行的财产,拒绝履

    2022.05.11 699
  • 借款人逾期还款应该如何处理
    借款人逾期还款应该如何处理

    借款人逾期还款,被侵害者可以向法院提起诉讼。

    2021.01.28 91
  • 如何处理超付工程款
    如何处理超付工程款

    如果工程竣工后双方就工程款产生了纠纷的,可以私下协商调解,如果协商调解不成的,可以诉诸法院让法院裁决。

    2020.03.28 711
专业问答更多>>
  • 逾期支付工程款利息该如何算

    利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时,除应承担向债权人继续支付工程款的责任外,还因支付拖欠工程款的利息。这是法律规定的作为债务人的发包人应承担的法定义务,毋需双方约定。 对于拖欠工程款利息的计付标准,

    2022-06-11 15,340
  • 工程款逾期利息该如何算

    支付工程价款是业主的义务,业主不按照合同约定的时间和数额支付工程价款的行为属违约行为,应承担违约责任。 对于欠付工程款的,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定

    2022-06-11 15,340
  • 逾期支付工程款利息如何算

    利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时,除应承担向债权人继续支付工程款的责任外,还因支付拖欠工程款的利息。这是法律规定的作为债务人的发包人应承担的法定义务,毋需双方约定。 对于拖欠工程款利息的计付标准,

    2022-06-10 15,340
  • 托收承付逾期付款如何处理

    1、付款人开户银行,按每天5‰计算逾期付款赔偿金。 2、赔偿金实行定期扣付,每月计算一次,于次月3日内单独划给收款人。 3、付款人开户银行要随时掌握付款人账户逾期未付的资金情况,待账户有款时,必须将与

    2022-07-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 拖欠工程材料款该如何处理 01:20
    拖欠工程材料款该如何处理

    拖欠工程材料款问题如何解决:1、要保留好所有的供货证据。2、及时请律师帮你起诉要钱。工程建设,是需要用到很多的材料的,然而有的时候进行工程建设购买材料时,有的人就用各种各样的借口搪塞材料出售人,拖欠材料款项,在这种时候一般都会选择提起诉讼维

    3,418 2022.04.15
  • 逾期交房如何处理方法 00:55
    逾期交房如何处理方法

    在实际的生活中,买了房屋就希望能够尽快的交付房屋,但是开发商往往由于各种原因会逾期交付房屋,对于购房者来说遇到了开发商逾期交房,那么首先要了解清楚逾期交房的原因到底是什么。如果是由于开发商自身的原因,那么购房者可以向开发商要求支付逾期交付房

    1,293 2022.04.17
  • 交警罚款逾期未交怎样处理 01:03
    交警罚款逾期未交怎样处理

    交警开的罚款单过期还没交的,违规人需要到作出行政处罚决定的行政机关进行违章处理,缴纳罚款和滞纳金,否则会被人民法院强制执行。依据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定,当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取以下的

    2,595 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?