工程款纠纷的应对策略。
来源:互联网 时间: 2023-07-03 18:14:38 321 人看过

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

工程款纠纷有哪些处理方式

1、和解。和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式。2、调解。调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。3、仲裁。仲裁是指当事人根据在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的协议,自愿将纠纷提交第三方(仲裁机构)作出裁决,纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。4、诉讼。民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动,以及由此产生的各种诉讼关系的总和。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月03日 03:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程款纠纷相关文章
  • 合同纠纷应对策略
    有合同纠纷可以通过协商、调解和诉讼解决。其中仲裁是由合同当事人双方在纠纷产生以前或者是以后达成书面的协议,愿意将双方之间的纠纷交给双方都同意的第三者予以裁决,仲裁员用裁判者的身份但不是以调解员的身份对当事人双方的纠纷做出裁决。诉讼一方决得判决不当的时候,在十五天以内可以向上级的人民法院提起上诉。没有合同的纠纷,可以申请仲裁吗?收集有助于确认劳动关系存在的辅助证据1、载有劳动者名字的用人单位下发的各种文件。如:通知、工作任务单、任命通知书、介绍信、签到表等,以上文件应有用人单位的公章。2、劳动者代表用人单位与其他实体或个人签订的合同。“签约代表”或“代表人”一栏有劳动者作为用人单位代表的签字,且合同上又有用人单位所盖公章。3、与用人单位有业务往来的其他单位留存的相关资料。如某用人单位的代表,在代表用人单位向有关单位或机关提交申报材料后,到第三方处领取票据时在各种存根处代表用人单位的签名。4、
    2023-07-02
    383人看过
  • 拆迁纠纷应对策略
    1、拆迁人与被拆迁人签订产权调换补偿安置协议,就安置房屋的坐落、面积等进行具体约定后,拆迁人将同一房屋出售给购房人的,由于拆迁协议对标的房屋的安置时间上先于房屋买卖合同对房屋的出售,被拆迁人就明确具体的标的房屋享有的权利是原房屋所有权的延续,因此应优先保护被拆迁人对安置房屋的权利。2、出卖人将标的房屋出售后,又就该房屋与被拆迁人签订安置协议的,有以下几种情况:(1)如果房屋买卖合同已经登记,由于登记具有对抗第三人的效力,且买卖合同成立在前,应保护购房者的权利。(2)如果房屋买卖合同未登记,应分别情况处理:一是被拆迁人已入住的,由于入住的行为表明拆迁人已经履行拆迁协议的房屋交付义务,被拆迁人已接受交付并对房屋为占有使用,应优先保护已入住的被拆迁人;二是购房者已入住的,同理应优先保护购房者;三是均未入住的,应按照合同有效成立的时间顺序,优先保护合同成立在先的权利人。如何解决拆迁纠纷裁决(一)裁
    2023-07-02
    209人看过
  • 工程拖欠款的应对策略
    工程拖欠款的解决措施。工程拖欠款,有可能是拖欠薪资,也有是拖欠其他项目款。具体如下:1、工程拖欠款项,若是在施工过程中拖欠相关款项的,施工方可以先通知发包方支付拖欠的款项,若对方依旧不支付的,施工方可以停止施工;2、工程款拖欠若发生在施工完成后,施工方可以通过,向人民法院提起诉讼的方式,来要回拖欠的工程款。施工企业工程拖欠款现状本文讲的是建筑债务。工程拖欠款逐年增加,长期挂账难以清结。施工企业的应收账款成为施工企业总资产中比重最大的一块,造成极为普遍的资产虚高、利润虚假的现象。...施工企业工程拖欠款现状(一)工程拖欠款逐年增加,长期挂账难以清结。施工企业的应收账款成为施工企业总资产中比重最大的一块,造成极为普遍的资产虚高、利润虚假的现象。(二)围绕施工企业的工程拖欠款,形成大量的“三角债”,债务链拉长。大量“三角债”的产生引发了许多债务纠纷,造成了社会信用关系的极大扭曲,破坏了正常的社会
    2023-07-02
    302人看过
  • 工程款拖欠的应对策略
    一般情况下,拖欠工程款可通过起诉追回。拖欠工程款的起诉流程是:1、准确选择被告、发包人和承担连带责任保证担保方式的任何当事人;2、必须准备充分证据资料,有准确合理的诉讼请求;3、提交起诉状,法院作出是否受理决定;4、法院受理后,开庭审理;5、经过法庭辩论、法庭调解等程序后,依法作出判决。拖欠工程款的后果1、农民工的工资拖欠,影响社会稳定。我国政府前几年在春节前都要帮农民工讨工钱,表面看是施工方拖欠,其实,更深层次的原因是业主方拖欠工程款。业主拖欠施工单位的,施工单位就没钱付工资。所以每到年末,多数被拖欠的承包商感到年关难过,有时还会到银行贷款,支付民工工资,以缓解舆论压力。2、严重影响到企业的运作,破坏建筑行业的经济秩序。垫资承包(我国虽明令禁止,但还是较多),占用到企业大量的流动资金,以致周转不灵,员工工资拖欠,设备维修成问题,有的企业还因此而倒闭。综上,在实际生活中遇到甲方拖欠工程款的
    2023-07-01
    169人看过
  • 工程欠款纠纷的解决策略
    1、明确约定工程款的支付期限和逾期利息;2、及时主张权利;3、解除合同;4、理性运用《民法典》807条;5、运用政府、舆论和民工力量;6、利用多种途径收回欠款;7、聘请法律顾问。一、农民工工资欠条范本怎么写农民工工资欠条范本内容如下:1、债务人,即用工单位的全称;2、还要包括法人代表的姓名、身份证号、家庭住址以及联系方式等基本信息;3、债权人,也就是农民工的基本信息;4、欠款的内容,包括欠款的具体金额、还款的时间、还款的方式以及逾期不换的利息问题。一、农民工工资欠条范本的格式如下:慈有_____公司拖欠员工工资,合计现金小写:_____元人民币,大写:_____元人民币,定于_____年_____月_____日之前一次性归还。逾期不还,逾期息每天按借款总额的1‰计算,至履行清偿义务之日。并且员工将永久享有追讨权及向法院诉讼追讨的权利。此据!欠款人姓名_____欠款人身份证号_____欠款人
    2023-03-05
    83人看过
  • 工程款拖欠应对策略
    工程拖欠工程款的处理办法。工程拖欠工程款可以是在施工过程中拖欠工程款,也可以是在工程完成后拖欠工程款。具体处理办法如下:1、工程拖欠工程款,施工方可以要求发包方支付工程款,否则可以停止施工;2、工程拖欠工程款,发包方可以通过提供担保等方式处理;3、工程拖欠工程款,施工方可通过向人民法院提起诉讼的方式,要求发包方支付拖欠的工程款。拖欠工程款怎么办1、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。因设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法,比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外,承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利,否则不能请求追加工程款。2、合理利用“逾期认可”条款。“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文
    2023-07-02
    92人看过
换一批
#工程纠纷
北京
律师推荐
    展开
    #工程款纠纷
    相关咨询
    • 工程款纠纷应对策略有哪些
      澳门在线咨询 2022-10-11
      工程款纠纷应对策略主要是: 1、与欠款人进行协商,主动与发包人、转包人、违法分包人等进行协商解决,争取能够达成还款协议。 2、找追债公司帮助,在欠款人拒不支付工程欠款的情况下,部分被欠款人选择请求追债公司的帮助,来协助要回工程欠款,但存在一定的法律风险。 3、通过向法院提起诉讼,等待法院判决之后,申请法院强制执行。 经法院调解的,也可以达成和解,然后签署和解协议。 《中华人民共和国民法典》第五百六
    • 工程欠款纠纷的解决策略有哪些
      河南在线咨询 2022-06-03
      1、明确约定工程款的支付期限和逾期利息; 2、及时主张权利; 3、解除合同; 4、运用政府、舆论和民工力量; 5、利用多种途径收回欠款。
    • 工程欠款纠纷的解决策略有哪些呢
      内蒙古在线咨询 2022-11-03
      1、明确约定工程款的支付期限和逾期利息; 2、及时主张权利; 3、解除合同; 4、运用政府、舆论和民工力量; 5、利用多种途径收回欠款。
    • 2022年工程欠款纠纷的解决策略有哪些
      贵州在线咨询 2022-11-22
      1、明确约定工程款的支付期限和逾期利息; 2、及时主张权利; 3、解除合同; 4、运用政府、舆论和民工力量; 5、利用多种途径收回欠款; 6、法律依据:《民法典》 第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折
    • 应对征地拆迁纠纷是什么策略
      台湾在线咨询 2022-06-28
      1、树立以人为本的理念。 2、尽快制订出台有关集体土地房屋征收的相关政策,切实保障被征收人的权益。被征收人的权益在城市土地国有和农村土地集体所有的二元所有制结构下,应该采取权变思维,区别对待,尽快将讨论、制定有关农村房屋征收相关政策法规提上日程。 3、确保实行“以土地换保障”政策,建立失地农民基本养老保障制度。更新理念,制定合理的政策,促进失地农民充分就业。 4、加大各部门联动协调力度,促进征收工