设计承包合同怎么写
来源:互联网 时间: 2023-08-16 22:11:03 454 人看过

甲方:______________________(以下简称甲方)

乙方:______________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

1、合同内容及要求

_________________________________________________________。

2、设计与制作费用设计与制作费用总计为:人民币____________元,(大写:__________________元整)。

3、付款方式

(1)甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的______%即人民币_________元,(大写:__________________)。

(2)乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币____________元整(大写:____________)。

4、设计与制作作品的时间及交付方式

乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

5、知识产权约定

(1)甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

(2)甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

6、双方的权利义务

甲方权利:

(1)甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

(2)甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

(3)甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;甲方义务:

(1)甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

(2)甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

7、违约责任

(1)甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

(2)乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

甲方

乙方

签订日期

室内设计承包合同范本

<p>发包方(以下简称甲方):____________________________________________</p>

<p>承包方(以下简称乙方):____________________________________________</p>

<p>单位名称:______________________________________________________</p>

<p>设计负责人:___________________</p>

<p> </p>

<p>根据《中华人民共和国民法典》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。</p>

<p>第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务:</p>

<p>工程名称:_____________________________</p>

<p>工程地址:_____________________________</p>

<p>第二条设计收费及支付方法</p>

<p>(一)本工程设计收费双方约定为人民币_______元(金额大写)</p>

<p>(二)付款方式甲乙双方经协商采用以下付款方式上门测量完结后付定金:______________元(总设计费用的4%),设计完结后付清尾款_______元。</p>

<p>第三条设计内容及完成日期的约定</p>

<p>1、平立面图(平面布置图、地面图、天花图、现场制作的家具立面图、其它现场需施工墙面的立面图)</p>

<p>2、剖面图(应标明材质、用料、颜色等;需施工处剖面图)</p>

<p>3、水电施工图</p>

<p>4、效果图:现场所需设计处的效果展示</p>

<p>5、甲乙双方约定,从合同生效之日起,_______天内完成平面方案图(修改顺延),待平面方案通过后_______天内完成效果图。效果图方案通过后_______天内完成效果图全套施工图。</p>

<p>第四条双方责任</p>

<p>(一)甲方责任</p>

<p>1、如期向乙方提交设计所需的资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。</p>

<p>2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。</p>

<p>3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。</p>

<p>(二)乙方责任</p>

<p>1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。</p>

<p>2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。</p>

<p>第五条违约责任</p>

<p>(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。</p>

<p>(二)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。</p>

<p>(三)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。</p>

<p>第六条合同生效、中止与结束</p>

<p>(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。</p>

<p>(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一周书面通知对方。未达成协议前,本合同继续有效。</p>

<p>(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还。</p>

<p>(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。</p>

<p>第七条合同纠纷解决方式</p>

<p>本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:_______</p>

<p>1、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;</p>

<p>2、向有管辖权的人民法院起诉;</p>

<p>第八条未尽事宜与附加条款</p>

<p> 本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议执行。</p>

<p>第九条合同文本</p>

<p>1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。</p>

<p>2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。</p>

<p>3、合同履行完后自动终止。</p>

<p> </p>

<p>甲方:_______        乙方:_______</p>

<p>签约日期:_______     签约日期:_______</p>

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月12日 08:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同仲裁相关文章
  • 建设工程总承包合同怎么写
    订立工程总承包合同的内容是:承包方和发包方的基本信息;工程概况(包括工程名称、地点、工程内容、承包时间等);安全要求与技术要求;工程单价、验收与估算;价款支付等。一、转包与分包的区别转包与分包具有如下区别:1.承包合同的主体不同。分包合同的主体双方是总承包人与分包人,分包承包人在总承包合同关系中,仅处于第三人的位置。而转包是将原承包合同的主体双方变更为发包与受让方,原承包合同的承包方则退出承包合同,使得受让人取代承包方成为原承包合同的一方当事人。2.权利、义务内容不同。分包合同是总承包人与分包人之间形成的独立承包合同,其权利、义务由双方当事人约定。转包在转让后原承包合同的内容保持不变,仅主体发生了变更,受让人直接享有原承包合同的权利和义务。3.法律后果不同。我国法律允许建设工程总承包方经发包方认可或者总承包合同中明确约定可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包人。依法成立的分
    2023-03-24
    477人看过
  • 施工-设计总承包合同
    施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同,必须遵守国家法律,符合国家政策,并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算,承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划,当事人双方均有履行合同的能力等基本条件,以保证施工合同切实可行。一、施工合同备案需要费用吗工合同备案的费用是要根据当地的工商局管理部门进行询问,每个地方都不同的价格费用。施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没
    2023-03-05
    489人看过
  • 承包合同怎么写
    书面合同
    一、承包合同怎么写承包合同的书写方式:由合同双方当事人就标的、价格、期限、使用途径、加工、定作、修理、复制、测试、检验、违约责任、争议解决方式等相关内容进行协商。然后,双方在合同中载明身份后,将前述内容列明。最后,由双方签字,写明时间。二、施工承包合同必须要备案吗施工承包合同是需要办理备案的,建筑施工合同备案时间是在签订合同的7日内提交有关材料到建设管理部门办理。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定:“订立书面合同7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”由此可知建设工程合同的备案是有期限的,要在7日内到指定的部门备案。三、工程承包合同无效的条件工程承包合同无效的条件:无民事行为能力人订立的工程承包合同;行为人与相对人以虚假的意思表示订立的工程承包合同;以及工程承包合同因违反法律、行政法规的强制性规定而无效的等无效情形。
    2023-05-01
    490人看过
  • 勘察设计合同怎么写
    (一)合同协议书:即对这份合同所相对应的特定项目进行总括性的约定,并对一些特别事项进行约定所订立的合同;(二)合同条款:即标的项目的正常进行所需的通常性约定。可以认为合同条款是对合同协议书约定内容的细化和补充;(三)合同附件:即合同协议书与合同条款中所涉及到的附件内容,一般包括勘察设计计费表、履约保函、勘察设计任务书、中标通知书等。一、合同价格的明确不明确怎么处理当事人对合同内容的约定应当明确、具体,但实践中由于种种原因,欠缺合同条款或者合同条款约定不明的情况经常发生;此时可以对合同进行补充,不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。当事人在合同中对质量、价款、履行地点、履行方式、履行期限、履行费用未约定或者约定不明确,既不能通过协商达成补充协议,又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定的,依法予以确定。二、补充协议与原合同有冲突吗?补充协议与原合同可能冲突,发生矛盾或者冲突时
    2023-03-25
    121人看过
  • 怎么写勘察设计合同
    勘察设计合同书写如下:1、合同协议书:即对这份合同所相对应的特定项目进行总括性的约定,并对一些特别事项进行约定所订立的合同;2、合同条款:即标的项目的正常进行所需的通常性约定。可以认为合同条款是对合同协议书约定内容的细化和补充;3、合同附件:即合同协议书与合同条款中所涉及到的附件内容,一般包括勘察设计计费表、履约保函、勘察设计任务书、中标通知书等。建设工程中勘察设计合同违约损害赔偿1、合同生效后,设计人因自身原因要求终止或解除合同,设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。2、由于设计人原因,未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的,应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金,前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。3、设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事
    2023-08-03
    159人看过
  • 建设包工合同怎么写
    发包单位:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。第一条:工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。第二条:施工方案1、护坡(1)基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。(3)完工后做围墙10米左右。(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。第三条:合同工期1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。第四条:价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承包价为包干
    2023-06-09
    393人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同仲裁一般是指合同当事人在合同中约定仲裁协议,自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行裁判,并受该裁判约束的一种制度。 在约定仲裁协议时要注意以下几点: 第一,仲裁条款必须以书面形式表示。 第二,仲裁条款的内容必须符合法律规定... 更多>

    #合同仲裁
    相关咨询
    • 设计写承包合同应该怎么写
      上海在线咨询 2023-07-20
      首先:承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。然后,关于怎么设计承包合同,合同内需要有这些内容: 一、发包方和承包方的名称; 二、发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息。这是承包合同必须的条款,如果无法明确当事人就无法确定权利的享有者和义务的承担者,发生纠纷时也难以解决; 三、承
    • 设计内部承包合同怎么写?
      山西在线咨询 2022-06-27
      想知道设计内部承包合同怎么写的朋友可参考以下内容: 内部合同发包人:(甲方)内部合同承包人:(乙方) 根据国家有关法律、法规及(以下简称公司)有关文件规定,经双方协商,对 工程内部经济责任承包签订以下条款,共同遵照执行。
    • 设计内部承包合同怎么写
      西藏在线咨询 2022-06-14
      想知道设计内部承包合同怎么写的朋友可参考以下内容: 内部合同发包人:(甲方)内部合同承包人:(乙方) 根据国家有关法律、法规及(以下简称公司)有关文件规定,经双方协商,对 工程内部经济责任承包签订以下条款,共同遵照执行。
    • 设计内部承包合同怎样写?
      青海在线咨询 2023-06-01
      想知道设计内部承包合同怎么写的朋友可参考以下内容: 内部合同发包人:(甲方)内部合同承包人:(乙方) 根据国家有关法律、法规及(以下简称公司)有关文件规定,经双方协商,对 工程内部经济责任承包签订以下条款,共同遵照执行。
    • 工程设计施工总承包合同怎么写
      青海在线咨询 2022-07-11
      我来给你讲一下工程设计施工总承包合同要怎么写 总承包合同 (本合同模板为EPC总承包合同范本) 发包人: 承包人: 年月日 目录 (项目名称)工程 总承包合同 目录 第一部分总承包合同协议书 一、工程概况 二、承包方式及范围 三、施工工期 四、质量标准 五、合同价款 六、组成合同的文件 七、词语与合同条款 八、承包人承诺 九、发包人承诺 十、合同生效 第二部份合同通用条款 1.合同 1.1定义 1