要如何理解竣工日期

2022-04-15 576

普法内容

竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，存在争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，二者可谓关系甚大。在工程结束时，竣工日期关乎到工资等，因此准确把握竣工日期是十分重要的。关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同示范文本中规定工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

如何区分竣工日期，竣工验收日期，竣工备案日期
区分竣工日期、竣工验收日期、竣工备案日期的方法如下：竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日；竣工验收日期，是指项目竣工后，由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期；竣工备案日期是指建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安

2021-11-02 245
竣工日期和验收日期
竣工日期可能由于不利因素而延迟，但验收日期的不确定定性更小。一般工程竣工验收日期是建设单位已取得有关主管部门或其委托机构出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成建设工程竣工验收报告的时

2021-06-28 2,314
竣工验收合格的日期如何确定
竣工乃承包方完成建设工程之标志。通常而言，工程竣工后，发包方需进行验收确认并接收。实际情况下，完工日与竣工验收时间往往存在差距，因此，准确界定竣工日期至关重要，直接影响工程款支付时机及利息计算，以及逾期竣工引发的违约责任及违约金金额，乃至

2024-05-13 67

专业问答更多>>

如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期
对工期与开工日期的问题，较好理解，但对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，可谓关系甚大。竣工日期

2021-10-16 15,340
请问竣工日期怎么理解
很容易理解工期和开工日期的问题，但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法，经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约，支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工

2021-11-24 15,340
应该如何理解竣工日,怎么规定的
对竣工日期的理解： 1、双方确认竣工的日期； 2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； 3、承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

2023-09-06 15,340
建设工程竣工日期如何认定，应该如何处理
法律分析认定工程竣工日期的方法是：以双方确认的日期为竣工日期，如果建设工程竣工验收合格的，以验收合格的日期为竣工日期；如果承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告的日期为竣

2023-10-31 15,340

法律短视频更多>>

00:56
上诉期限15日如何计算
上诉期限15日是从收到判决书时开始计算的。当事人应当从收到判决书的次日起，向后顺延计算15天，且星期六和星期日的时间同样计算在内。如果收到判决书的时间内包含节假日，节假日不影响上诉期的计算，15日后的工作日到法院提起上诉即可，如果上诉期15

7,020 15,340
01:00
竣工验收需要准备哪些资料
竣工验收需要准备的资料如下： 1、工程竣工验收备案表，竣工验收备案表应由建设单位填写并提交； 2、竣工验收类文件，包括建设工程质量监督报告、工程竣工验收报告、工程质量评估报告、工程竣工报告； 3、单位工程质量验收文件，包括单位工程质量竣工验

7,140 15,340
00:53
建设工程竣工验收要具备什么条件
具体的来说，工程竣工验收需要具备的条件包括了以下5个方面：第一就是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；第二就是有完整的技术档案和施工管理资料；第三就是质监站责令整改的问题已全部整改完成；第四就是有施工单位签署的工程保修书；第五是有勘察，设

5,138 15,340