施工合同延误工期应该承担违约责任吗-违约金问题在线咨询-法师兄

行动指南

违约金合同一般是要包含以下的内容： 1、违约责任的承担方式，一般可以是违约金或者赔偿; 2、违约责任的条款约定，一般是规定什么情况属于违约; 3、损害赔偿的范围; 4、违约金的数额及支付方式。

律师普法

施工合同不合理由谁承担违约责任？
施工合同违约责任由违约方来承担。违约方当事人应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。

2021.03.01 77
施工合同中未约定延误工期违约金怎么办
施工合同中未约定延误工期违约金的，若确实存在违约事实，合同法规定以赔偿守约方的实际损失为基本原则。

2021.04.14 211
员工离职公司应该承担违约责任吗
员工擅自离职除违反服务期或者竞业限制约定的，一般不对公司承担违约责任。但员工违法解除劳动合同造成用人单位损失的，应当承担赔偿责任。劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合

2020.05.28 87

专业问答

工期延误发包人应该承担何种责任？
发包人违反先履行合同义务，导致工期延误的情形： 1、发包人没有按约定提供施工条件，如拖延提供施工场地、迟延提供施工图纸及技术资料、迟延通知开工、未办理合同约定及法律规定办理各项审批手续导致勒令停工等；

2023-10-01 15,340
工程延期没有合同，承包人需要承担违约责任吗
承包人违约的，应当承担逾期竣工违约责任。如果没有违约，可以证明非承包人造成的工期延误，承包人不需要承担逾期竣工的违约责任，可以依法免除。

2022-01-05 15,340
2022年谁来承担施工合同的违约责任
施工合同的违约责任由谁来承担是根据合同的履行情况来定的，谁违约谁承担责任。承包方的主要违约责任： 1、工程质量不符合规定，负责无偿修理或者返工； 2、工程交付时间不符合规定的，按合同中违约责任的条款

2022-11-22 15,340
工程合同施工人承担违约责任怎么处理
工程合同甲方违约应当承担违约责任，违约责任的承担方式主要有以下几种： (一)继续履行继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。

2023-12-02 15,340

法律短视频

01:02
解除合同违约责任谁承担
根据合同法的相关规定，解除合同后，违约责任由违约方承担。如果因违约导致合同被解除的，主张解除合同与主张违约责任是可以并存的，也就是，因一方违约造成另一方经济损失的情况下，可以在解除合同的同时也可以要求违约方承担相应的损失赔偿，此违约责任并

444 2022.04.17
01:09
工期延误违约金上限为多久
发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且

2,254 2022.04.17
01:04
买房合同违约责任如何承担
买房合同的违约责任的承担方式，具体要看当事人的主张，以及当事人之间是否存在特殊的约定。具体来说，买房合同依法订立之后，就对双方当事人具有一定的法律约束力。拒绝履行买房合同，或者不按照合同约定履行义务的当事人，应当承担一定的法律责任。具体包括

814 2022.04.17

民间借贷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐