承包人追索工程款与工期违约应该如何处理
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间，应当是发包人应当支付而没有支付工程款。工程已经竣工，发包人应支付的是工程结算款。而根据《建设工程施工合同(示范文本)》第33.1款的规定，承包人应在通过验收后的28天以内向发包人提交竣工结算，根据第33.3款的规定，发包人应在收到承包人的结算书后的28天内审定并支付，也就是说，承包人实际竣工后的结算期限，应为发包人收到结算书后的28天以内，因此承包人索要工程款的时效，应从发包人收到竣工结算的第29天起算。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程延期索赔可通过如下方式处理：1、正确认识索赔作用，严格遵守合同条款。合同已经签订，双方就有权利义务关系。索赔是合同中法律效力的提现，可以警告违约者，帮施工双方紧密合作，实现目标；2、注意收集索赔的证据；3、掌握正确索赔程序，及时提出索赔，维护权益。
发包人没有按照约定支付工程款的，承包人首先可以写一个书面催告单，要求发包人在合理的期限支付工程款。 如果发包人依旧不支付工程款的，承包人可以向人民法院起诉，要求发包人支付工程款或者将工程折价拍卖以获取工程款。
-
工程的延期索赔应如何处理工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。
2021.04.01 78 -
应该如何承包建筑工程承包建筑工程流程应当如下： 一、招标人准备工作； 二、编制资格预审、招标文件； 三、发布资格预审公告； 四、资格预审； 五、出售招标文件及答疑、补遗； 六、接收招标文件； 七、选择评标专家； 八、开标； 九、投标文件评审； 十、定标； 十一
2022.04.08 292 -
工程款拖欠应该如何处理工程款拖欠的处理：找追债公司帮助。在欠款人拒不支付工程欠款的情况下，部分被欠款人选择请求追债公司的帮助，来协助要回工程欠款。另外一种：法律途径。所谓法律途径，无非是指通过向法院提起诉讼或者仲裁，等待法院判决或者仲裁委裁决之后，申请法院强制执
2020.12.01 139
-
承包人的追索工程款与工期违约的时效违约，应在什么时间内主张权利
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人
2022-02-05 15,340 -
工程违约承包人应该怎么处理
1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同，如果没有约定赔偿损失，则承包人承担一般法定赔偿责任，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损
2022-08-01 15,340 -
发包人未按约支付工程款应该如何处理
一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。
2022-05-19 15,340 -
受工程款和承包人约定违约金的处理
就建设工程合同而言，违约金和利息损失能否并处，应考虑合同是否有明确约定区别对待：建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款,承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的，以约定为准，合同约定的违约金和利
2022-06-23 15,340
-
01:11
工程承包合同违约后该如何维权工程承包合同违约之后，遭受损失的另一方可以要求对方承担相应的违约责任。而根据我国民法典第五百七十七条的规定，违约责任就包括了： 1、继续履行工程承包合同的责任； 2、采取相应补救措施的责任； 3、赔偿另一方遭受的实际损失的责任； 4、其他法
439 2022.06.22 -
00:56
承包合同违约应该如何起诉承包合同违约需要起诉的，当事人需准备好起诉状和相关证据材料，到法院登记立案。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知，法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解，如果调解能达成一致意见的，法院应当出具调解书，调解书具有强制执行力。违约
727 2022.04.17 -
01:20
拖欠工程材料款该如何处理拖欠工程材料款问题如何解决：1、要保留好所有的供货证据。2、及时请律师帮你起诉要钱。工程建设，是需要用到很多的材料的，然而有的时候进行工程建设购买材料时，有的人就用各种各样的借口搪塞材料出售人，拖欠材料款项，在这种时候一般都会选择提起诉讼维
3,456 2022.04.15
