您的位置:法师兄 > 精选问答 > 因不可抗力事件导致的费用是否应由发承包双方承担

因不可抗力事件导致的费用是否应由发承包双方承担

2020-08-11 14:33

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山西在线咨询顾问团

2020-08-11回复

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; (4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,继续承担违约责任。

章法律师

广东律参律师事务所

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担; 2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担; 4.停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

律师普法更多>>
  • 因不可抗力不履行合同的,是否承担责任
    因不可抗力不履行合同的,是否承担责任

    不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由,但当事人主张免责,应当注意以下方面: 1、不能履行合同包括完全不能履行部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行,其他部分仍应履行;如果只是影响按期履行,当事人仍应适时履行。 2

    2021.04.11 111
  • 因不可抗力不履行合同的,是否承担责任
    因不可抗力不履行合同的,是否承担责任

    不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由,但当事人主张免责,应当注意以下方面: 1.不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行,其他部分仍应履行;如果只是影响按期履行,当事人仍应适时履行。

    2021.04.22 108
  • 因堵车导致误机承运人是否应承担责任
    因堵车导致误机承运人是否应承担责任

    承运人对公路客运途中发生的堵车在一定程度上可以预见,但不能准确预见其发生的确切时间、地点、延续期间、影响范围,因此,堵车属不可抗力事件。承运人虽可免除违约责任,但不可免除不可抗力的风险责任。对堵车造成的损失,承运人和托运人应依公平责任原则按

    2021.03.01 128
专业问答更多>>
  • 如果因不可抗力,导致不能履行民事义务应承担什么后果?

    不可抗力是当事人无法履行合同时的法定免责事由,但当事人主张免责,必须注意以下几点 1、不能履行合同包括完全不能履行.部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分无法履行,其他部分仍应履行;如果只

    2021-10-19 15,340
  • 因工受伤导致的误工费,由谁承担?

    工伤期间、误工费由所在单位负责。 按《工伤保险条例》第三十三条规定,工伤职工停止工作,治疗工伤期间,按遭受事故伤害前工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。 停工留薪期按治疗工伤医疗机构书面证明确认,满

    2022-04-13 15,340
  • 因不可抗力不履行民事义务是否需要承担责任

    不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 一般而言,除法定排除不可抗力外,因不可抗力不能履行民事义务的,不必承担责任。 在合同法律关系中,由于不可抗力不能履行合同,除法律另有规定外,根据不可

    2021-11-22 15,340
  • 因不可抗力造成的损失谁承担

    比如说甲方从A处购买了货物,约定交付运输公司B公司后,所有权即转移,后来在运输途中遇到山洪部分毁损或部分功能受损,那是属于不可抗力,B是不承担责任的,这个风险是由甲方承担,在B及时通知了甲方后,甲方又

    2022-01-31 15,340
法律短视频更多>>
  • 抚养费是双方承担吗 01:29
    抚养费是双方承担吗

    抚养费是双方承担吗?一般而言,抚养费是父母双方共同承担的,所以不直接抚养子女的一方在离婚后要按约定给予抚养费。但是,根据相关法律规定,父母双方可以自行约定,抚养费由直接抚养子女的一方全部承担,另一方不再给付。但是如果经查实,抚养方的经济能力

    1,157 2021.04.25
  • 听证费用由谁承担 01:07
    听证费用由谁承担

    行政处罚举行听证,当事人不承担行政机关组织听证的费用。当事人不承担听证费用,是指行政机关为组织听证所支付的费用,如租用场地等费用。不包括当事人聘请律师、取得证据等个人所应支付的费用。因此听证费用需要让行政机关承担。听证会又称可以被叫作公证会

    2,187 2022.04.17
  • 离婚诉讼费用由哪一方承担 01:00
    离婚诉讼费用由哪一方承担

    按我国《民事诉讼法》的有关规定,诉讼费一般由原告预交,败诉方承担。原告向人民法院起诉离婚,人民法院作出立案受理决定时,同时通知原告预交诉讼费,最后人民法院依“原告预交,败诉方承担”的原则,确定诉讼费的承担方,或者按照双方责任的大小确定承担的

    1,687 2022.04.17
医疗纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?