您的位置:法师兄 > 精选问答 > 由于工期延误而产生的工程款纠纷该如何处理

由于工期延误而产生的工程款纠纷该如何处理

2020-08-27 10:23

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山西在线咨询顾问团

2020-08-27回复

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。工程款纠纷风险的防范[/page]

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

蔡明红律师

江西赣捷律师事务所

1、可以通过连带责任制度来对农民工工资进行特殊的保护;2、黑白合同会通过中标备案合同的计价标准作为结算依据;3、拖欠工程款妖计算利息,起算时间会根据不同的情况来计取;4、拖欠工程款可以顺延工期,但是必须通过书面的形式来先催告承包。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

1、工程价款结算应该按照合同约定进行办理。合同未作约定或者约定不明的,应该依照相关规定与文件协商处理。 2、当事人对合同造价有争议无法协商解决的,可以通过向人民法院提起诉讼或者申请仲裁。

律师普法更多>>
  • 工程借款纠纷如何处理
    工程借款纠纷如何处理

    工程借款的处理方式包含以下方式: 一、自行协商解决; 二、人民调解; 三、强制执行公证; 四、仲裁; 五、督促程序; 六、诉讼; 七、诉讼调解和仲裁调解。

    2021.02.10 118
  • 工程借款纠纷如何处理?
    工程借款纠纷如何处理?

    工程借款的处理方式包含以下方式: 一、自行协商解决; 二、人民调解; 三、强制执行公证; 四、仲裁; 五、督促程序; 六、诉讼; 七、诉讼调解和仲裁调解。

    2021.03.27 115
  • 建设工程款结算纠纷该如何处理
    建设工程款结算纠纷该如何处理

    合同中有争议解决条款的,按照约定方式解决纠纷。如果合同中没有约定争议解决方式,那么任意一方当事人均有权起诉到法院,解决前述争议。此类纠纷的管辖法院可以是被告住所地法院,也可以是合同履行地法院。在诉讼中,如果发包人逾期不支付工程价款,那么承包

    2022.04.13 231
专业问答更多>>
  • 工程款纠纷如何处理?

    处理工程欠款纠纷的过程是: 1、施工人员与承包人协商,要求承包人支付工程欠款; 2、拒不支付的,可以向人力资源和社会保障局劳动监察投诉; 3、或者法院提起诉讼。

    2021-11-05 15,340
  • 工程款纠纷如何处理

    工程纠纷,最终还是要看合同。合同对价款的计算方式、对工程进度款、最终结算款的支付是如何规定的、验收合格后多少天支付,保修金预留多少等等问题要根据合同来定的。如果没有合同,对你是很不利的,首先,你无法证

    2022-02-17 15,340
  • 建筑工程款纠纷如何处理?

    工程款结算是施工企业工程款清欠的核心环节,也是发承包双方的争议焦点。施工合同价款确定有三种方式,即固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。不知道你们的合同属于何种情况,根据我的经验,目前较多使用的

    2022-02-22 15,340
  • 工程纠纷如何处理

    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。 实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包

    2022-02-18 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程合同纠纷如何处理 01:02
    建筑工程合同纠纷如何处理

    建筑行业发展迅猛,随之而来的建筑工程合同纠纷案件也越来越多。建筑工程合同纠纷案件,法律关系复杂,存在许多的疑难问题。建筑工程合同纠纷发生的原因有很多,例如资质挂靠现象突出,非法转包现象突出,资金管理漏洞突出等。以挂靠产生的建筑工程合同纠纷为

    806 2022.04.17
  • 民间借款纠纷该如何处理 01:37
    民间借款纠纷该如何处理

    遇到民间借款纠纷时,出借人应该使用法律武器维护自身权益,在符合起诉条件的情况下,可以按照民事诉讼法相关要求,准备起诉材料,向人民法院提起诉讼,请求人民法院判决对方偿还借款并承担违约责任。 在起诉前,应准备搜集相应的证据并起草起诉状。 证据材

    906 2022.04.17
  • 拖欠工程材料款该如何处理 01:20
    拖欠工程材料款该如何处理

    拖欠工程材料款问题如何解决:1、要保留好所有的供货证据。2、及时请律师帮你起诉要钱。工程建设,是需要用到很多的材料的,然而有的时候进行工程建设购买材料时,有的人就用各种各样的借口搪塞材料出售人,拖欠材料款项,在这种时候一般都会选择提起诉讼维

    3,447 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?