工程索赔的范围是什么

2022-07-26 916

普法内容

建筑工程索赔的适用范围： 1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔； 2、由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔； 3、业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加； 4、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔； 5、由于物价上涨因素，带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升引起的索赔。

《中华人民共和国建筑法》
第五十二条  建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。
《中华人民共和民法典》
第八百零二条  因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条  发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程范围增加应该如何索赔
工程范围增加的，监理单位可按照合同约定与对方协商赔偿问题，如果对方不愿协商或协商不成的，监理单位向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院判决对方承担相应的赔偿责任。

2021-04-01 133
建筑工程索赔的适用范围有哪些
建筑工程索赔的适用范围： 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔； 2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔； 3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

2020-04-26 88
工地工伤赔偿范围和流程是什么
施工现场工伤赔偿范围：医疗费、住院伙食补助费、交通费、住宿费、辅助设备费、带薪停产工资、带薪停产护理费。如果工人死亡，还包括受扶养亲属的抚恤金。赔偿程序为劳动者所在单位在30日内申请工伤认定，如果劳动者所在单位不进行工伤认定申请的，可以由劳

2022-04-12 705

专业问答更多>>

工程索赔时效的效力，工程索赔时效的适用范围
一、工程索赔时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭；二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请

2022-10-29 15,340
什么是国际贸易索赔，国际贸易索赔的范围是什么？有什么样的范围？
国际贸易索赔是指出进口交易中，因一方违反契约规定，直接或间接造成另一方有所损失，受损害的一方向违约方提出赔偿要求，以弥补其所受之损害。国际贸易索赔的范围： 1.金钱的索赔（1)拒付价款例如:因品

2022-03-08 15,340
工伤索赔范围找谁
《工伤保险条例》第二十六条申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。省、自治

2022-08-13 15,340
关于建设工程自行索赔的证据范围
建筑工程索赔证据：建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预付款、决算报告、支付工程款的付款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。

2021-11-07 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

428 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

991 15,340
00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,090 15,340