工程中途退场清算标准是怎么规定的

2023-01-03 962

普法内容

施工完毕且验收合格的按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕验收不合格但经修复合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格不予支付；尚未施工完毕中途退场的应当停止施工，视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。工程中途退场如何索赔 1、工程中途退场停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工； 2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失即费用索赔，顺延延误的工期即工期索赔，费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费，包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费，工程延期时，保函手续费相应增加。 3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

《中华人民共和国民法典》
第八百零六条承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

施工分包中途退场,工程中途被退场如何清算
施工分包中途退场的，工程款一般按照其完成的工程量进行清算；除双方对已完成的工程量达成一致外，施工企业将来主张工程款时，必须证明已经自己已经完成的工程量。此外，双方对已完各专业工程量应当进行核定计算并进行确认。

2021-02-26 850
关于工程退场清算的问题
工程中途退场清算标准：施工完毕且验收合格的按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕验收不合格但经修复合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格不予支付；尚未施工完毕中途退场的应当停止施工，视已经完成的工程量是否合格依据上述

2021-04-23 552
工地中途退场如何结算工资
工地中途退场结算工资应按照相应所签署的劳动合同的相关条款进行工资结算。工资是工钱的一种类型，工资即员工的薪资，是固定工作关系里的员工所得的具有发放上的时间规则的薪酬，是雇主或者法定用人单位依据法律规定、或行业规定、或根据与员工之间的约定，以

2021-12-13 1,243

专业问答更多>>

工程中途退场清算标准有什么，工程中途退场清算有哪些标准
合作方的选择，中途退场问题出现征兆后措施，依据合同、法律有序行事，证据收集，运用智慧沟通，通过法律途径解决等等，都关乎施工企业中途退场问题解决。那么工程中途退场清算标准有什么，工程中途退场清算有哪些标

2022-10-13 15,340
工程清算方案中途退场的规定是什么？
工程中途退场的清算标准，是以施工方完成的工程量、工程造价等为标准。具体的清算费用由施工方和发包方在工程施工合同中约定，应当按照合同的约定支付退场清算的费用。

2022-06-08 15,340
施工分包中途退场,工程中途被退场如何清算
无论是主动中途退场，还是被要求中途退场，施工企业均需谨慎对待。除双方对已完工程量达成一致外，施工企业将来要主张已完部分工程的工程款，就必须证明已完工程量，这是首要问题。此外应该注意： 1、对已完各专业

2022-11-07 15,340
木工包清工中途退场退场费如何计算
建议与之协商解决，协商不成可诉至当地法院，由法院判决。

2022-10-31 15,340

法律短视频更多>>

01:21
上班途中工伤赔付标准是什么
上下班途中，工伤赔付标准需要根据伤残等级来确定。在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故，或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，应当认定为工伤。而上下班途中指的是，职工以上下班为目的、在合理时间内，往返于工作单位和配偶、父母、子女居

2,135 15,340
01:31
开设赌场罪定罪量刑的标准是怎么规定的
开设赌场罪定罪量刑的标准的规定如下： 1、以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 2、开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 3、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚

409 15,340
02:13
破产清算的流程是怎么样的
破产清算的流程如下： 1、申请破产。破产申请应当向人民法院提出，破产债务人、债权人、债务人股东等都有权作为破产申请人。 2、法院受理。法院受理破产案件的，应作出正式书面裁定，裁定中应指定破产管理人。法院应通知已知的债权人，并通过公告方式通知

3,700 15,340