工程因不可抗力因素发生的后果谁承担

2021-02-22 998

普法内容

工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任
不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面： 1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。

2021-04-23 604
不可抗力因素导致的损失怎么承担责任
不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生，人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的，因此通常是免责的，法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全

2021-01-10 193
疫病属于不可抗力因素还是经济因素?
疫情属于不可抗力因素。不可抗力的来源包括自然现象，也包括社会现象，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。

2021-03-28 148

专业问答更多>>

影响不可抗力的因素
不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象，如地震、台风，也包括社会现象，如军事行动。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其

2021-12-27 15,340
因不可抗力造成的损失谁承担
比如说甲方从A处购买了货物，约定交付运输公司B公司后，所有权即转移，后来在运输途中遇到山洪部分毁损或部分功能受损，那是属于不可抗力，B是不承担责任的，这个风险是由甲方承担，在B及时通知了甲方后，甲方又

2022-01-31 15,340
合同的不可抗力因素
不可预见性、不可避免性、不可克服性。因不可抗力因素造成无法履行合同的，不承担违约责任。当不可抗力因素消失后，当事人可以协商继续履行合同，但对合同履行期限重新进行约定。

2021-12-28 15,340
不可抗力因素的认定
不可抗力因素认定标准： 1、不可预见性，即合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。 2、不可避免性，即使出现了不可预见的灾害，无法采取任何措施加以避免，才具有不可抗力的特征。 3、不可克服性

2022-09-01 15,340

法律短视频更多>>

01:28
合同上的不可抗力因素有哪些
不可抗力因素具体包括以下几种情况： 1、自然灾害属于不可抗力。比如：地震、台风、洪水、冰雹、蝗灾、风暴等； 2、政府行为属于不可抗力。比如：征收、征用等； 3、社会异常事件属于不可抗力。比如：罢工、骚乱等社会异常的、突发的事件。值得注意的

6,754 15,340
01:02
公司成立前发生的费用谁承担
《中华人民共和国公司法》以其司法解释详细得规定了在各种情形下，为成立公司而发生的债务的承担主体。设立中的公司具有一定的民事行为能力，能够订立合同。若发起人是以自己的名义签订的合同，公司成立后，债权人既可以要求公司承担债务也可以要求公司承担债

2,045 15,340
01:15
因家庭暴力离婚孩子应该归谁
子女抚养权的归属问题首先应由离婚双方协商决定，无法协商的，应诉至人民法院解决。因家庭暴力离婚时，如果实施家庭暴力的一方动辄打骂子女，子女与其共同生活明显不利于子女的身心健康，则孩子应随另一方生活。如果家庭暴力行为并未对子女身心健康造成影响，

760 15,340