建筑工程索赔的条件有哪些

2021-02-12 133

普法内容

进行工程索赔的法定条件是： 1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任； 2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等； 3.合同变化； 4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等； 5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程索赔期限
建筑工程索赔期限一般是28天。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工

2021-04-10 123
建筑工程的索赔是否可以索赔利润
建筑工程的索赔可以索赔利润。法律规定，由于工程范围的变更（如计划外的工程，或大规模的工程变量）和施工条件变化引起的索赔，有权获得利润索赔。因此工程索赔能索赔利润。

2020-05-16 80
建筑工程建筑类哪些工程不能分包
建筑工程主体结构的施工不可以分包。承包单位不可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

2020-05-25 146

专业问答更多>>

建筑工程索赔的条件有哪些？
《民法典》有关建筑工程索赔的规定如下： 1、《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

2022-06-28 15,340
建筑工程索赔有哪些条件？
建筑工程索赔条件如下： 1、另一方违约，不履行或正确履行合同义务和责任； 2、合同错误，如合同矛盾错误、设计图纸、技术规范错误等错误； 3、合同变化； 4、工程环境的变化包括法律、价格和自然条件的变化

2022-01-05 15,340
建筑工程索赔条件有哪些
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

2022-08-28 15,340
建筑工程有哪些索赔条件
1.构成施工项目索赔条件的事件发生；2.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失；3.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

2021-12-28 15,340

法律短视频更多>>

00:53
无效建筑工程施工合同的条件
无效的建筑工程施工合同，具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同，均认定为无效合同：1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；2

1,361 15,340
01:44
工程索赔的程序都有哪些
工程索赔的程序具体内容包括以下5步： 1、提出索赔要求，当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝； 2、报送索赔资料和索赔报告，在正式提出索赔要求以

728 15,340
00:55
建筑工程施工合同主体有哪些
建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。根据我国法律规定，建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，发包人即建设单位，承包人即施工人，施工合同的双方当事人是平等的民事主体。施工合同的内容一般包

2,055 15,340

张神兵律师

广东律参律师事务所 | 合伙人

擅长：刑事辩护、民事诉讼

咨询律师

134-1035-7909

主讲嘉宾

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐