建筑工程索赔的征收标准是什么？

2021-04-01 85

普法内容

1、工期索赔（1）网络分析法：通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种计算结果，计算出工程应顺延的工期。（2）比例分析法：通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值，推断出增加或减少的工期。（3）其他方法：工程现场施工中，可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期；通过发包方与承包方协议确定索赔工期。 2、索赔费用（1）总费用法：又称为总成本法，通过计算出某项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔费用。（2）分项法：按工程造价的确定方法，逐项进行工程费用索赔。可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。

根据《民法典》第802条规定：因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。（《民法典》生效时间为2021年1月1日）

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程索赔期限的规定
一般进行建筑工程索赔的期限是28天。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要

2021-01-07 170
建筑工程索赔的操作步骤
对建设工程进行索赔的步骤是：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。

2021-01-24 78
建筑工程中建筑工程的转包是什么？
工程转包是指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。

2021-10-12 379

专业问答更多>>

建筑工程施工的索赔应注意什么
1、工程施工索赔要注意索赔不能超过三年的诉讼时效； 2、索赔要依法收集能证明本人所主张的事实的（例如拖欠工程款的欠款事实）证据； 3、索赔必须按照合同约定的程序或法律规定的依法进行。 4、法律依据：《

2023-03-12 15,340
建筑工程质量标准是什么建筑工程质量需要怎么验收
建筑工程施工质量标准如下： 1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。 2、建筑工程应该按下列规定进行施工质量控制（1）建筑工程采用

2022-03-30 15,340
建筑工程工程索赔步骤
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-020 1）有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔： 1、有正当索赔理由，且有有关证据；

2023-07-07 15,340
建筑工程索赔需要什么条件
建筑工程索赔要具备的条件如下： 1、构成施工项目索赔条件的事件发生； 2、与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失； 3、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人

2023-06-27 15,340

法律短视频更多>>

01:23
建筑工程质量合格标准
合格的建筑工程，要经过验收小组的验收，并且工程监督机构对工程合同的履行情况，和执行工程建设强制性标准的情况、工程的质量和相关单位提供的档案资料，进行审核和查验。查验合格后，验收小组和施工组签字了就合格了。具体包括，承包方向发包方提交带有总

940 15,340
01:00
建筑工人在工地受伤按什么赔偿标准
建筑工人在工地受伤按《工伤保险条例》规定的赔偿标准进行赔偿。工伤人员治疗工伤，应当到当地工伤保险定点医疗机构就医。工伤人员治疗工伤所需医疗费用，符合国家和当地的工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，可以进行报销。除

1,736 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

990 15,340