怎样解决建设工程停工损失纠纷

2021-04-11 138

普法内容

建设工程停工损失纠纷的处理方法： 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程工人怎样解决纠纷
处理建筑工程工人之间的纠纷应按平等互利、协商一致的原则加以协商。协商不成时，根据合同规定或者当事人之间的协议，由指定机构进行仲裁。如仍未解决，可向人民法院提起诉讼，依法保护自己的合法权益。

2021-01-06 76
建设工程停工损失纠纷的处理方法具体有哪些
建设工程停工损失纠纷的处理方法： 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失

2021-03-11 97
工程建设纠纷找哪个部门解决?
工程纠纷可以找的部门：工程纠纷应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。 1、在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。 2、法律规定，施工单位各方因工程引起的纠纷，受害人向法院提起民事诉讼。

2020-09-16 108

专业问答更多>>

建设工程分包合同纠纷的解决途径有哪些(建设工程纠纷的解决途径)
建设工程纠纷的解决途径：1·协商：合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。2·调解：合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关

2023-10-25 15,340
建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，建设工程设计合同纠纷怎么办
关于建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，1、工程建设合同纠纷解决方式中和解是最佳的方式，工程建设合同纠纷双方当事人通过协商对工程造价等有争议的地方进行深入的沟通并互相谅解从而达成共识，这样既可以防止损

2022-05-04 15,340
怎么解决建设工程合同纠纷？建设工程合同纠纷管辖法院是哪个
我们都知道只要出现了纠纷涉及到官司性质的，我们都需要找法院，但是不是随便找一个地方都可以，管辖地都是有规定的，那么道路建设工程纠纷管辖规定有哪些？怎么解决建设工程合同纠纷？建设工程合同纠纷管辖法院是哪

2022-10-13 15,340
农村房屋建设工程工伤纠纷如何解决
如果农村建房时出现工伤纠纷,要是你们两者之间共同承包，你们之间是不需要承担责任的，但是发包方要承担责任

2022-07-16 15,340

法律短视频更多>>

01:18
建筑工程欠款纠纷如何解决
建筑工程欠款纠纷的解决：拖欠工程款应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可根据《民事诉讼法》的规定，向法院提起民事诉讼

384 15,340
00:55
建设施工相邻纠纷有哪些解决方式
建设施工相邻纠纷的解决方式主要有以下三种：第1种方式就是和解或者调解。调解是指的由当事人以外的调解组织或者个人主持，通过说服引导的方式，促进当事人互谅互让，友好的解决争议。和解和调解是在当事人自愿的原则下进行的；第2种方式就是仲裁。要采取仲

866 15,340
00:56
建设工程施工纠纷管辖权如何确定
建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷，通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。面对合同纠纷，依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定，要分三步进行分析： 1、首先，看合同是否有有效的仲裁协议，或合同中是否存在有效的仲裁条

1,222 15,340