施工造成质量缺陷责任谁承担

2021-02-05 123

普法内容

施工方案造成的质量缺陷由施工单位负责。如果建设单位参与了施工方案的制订，要与施工单位一同承担责任；但如果建设单位只是在施工方案上签字的，不需承担责任。

《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

造成施工缺陷的质量责任到底由谁承担
施工方案造成质量缺陷责任由施工单位承担。法律规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或

2020-05-13 146
因设计原因造成的质量缺陷由谁负责
因设计原因造成的质量缺陷一般由发包人承担责任。建设工程出现质量问题，如果原因是由设计造成的，提供该设计图纸等技术资料的发包人首先应当承担责任，如果发包人承担法律责任后，设计缺陷是由设计人的原因造成，发包人亦有权向设计人员追究责任。

2021-12-28 307
承包人应当承担的质量缺陷责任是什么
承包人应当承担的质量缺陷责任：修理或返工、重建并承担相关费用；因此，如果施工造成逾期交付，应承担违约金或给发包人造成的损失。承包承包承包商拒绝修理或返工，发包商可以降低工程价格。减少工程款数额，应当相当于因整改所需费用，因整改逾期竣工承包

2022-06-17 506

专业问答更多>>

施工方案造成质量缺陷责任归谁承担
施工方案造成的质量缺陷由施工单位负责。如果建设单位参与了施工方案的制订，要与施工单位一同承担责任；但如果建设单位只是在施工方案上签字的，不需承担责任。

2021-08-10 15,340
施工方案造成质量缺陷责任由谁承担呢?
从质量争议的部位看，有的质量缺陷发生在隐蔽部位，有的发生在非隐蔽部位。从隐蔽工程须经建设单位验收方可进行隐蔽的法律规定来分析，质量缺陷发生在隐蔽部位或非隐蔽部位，其法律后果有很大的区别。如果建设单位未

2022-07-22 15,340
施工方案造成质量缺陷的责任由谁承担？
最高人民法院的观点为，原则上施工方案的制订是施工单位的的责任，因此由施工方案造成的质量缺陷应当由施工单位负责的。但是，如果建设单位参与了施工方案的制订，即与施工单位一起共同制订了施工方案，则应承担相应

2021-09-29 15,340
施工方案起草造成质量缺陷责任属于谁来承担
从质量纠纷的部位来看，有些质量缺陷发生在隐蔽部位，有些发生在非隐蔽部位。隐蔽工程必须经建设单位验收后才能进行。质量缺陷发生在隐蔽部位或非隐蔽部位，法律后果差异很大。建设单位未经验收或者验收不合格的，擅

2021-12-01 15,340

法律短视频更多>>

01:02
缺陷责任期和质量保修期的区别
缺陷责任期和质量保修期的区别如下： 1、概念不同：缺陷责任期是指，承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程通过竣工验收之日起计算。建设工程保修期是指在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限； 2、期限不同：缺

24,023 15,340
00:53
产品质量缺陷诉讼时效
产品质量缺陷问题，是消费者和产品使用者在购买或使用商品中经常遇到的问题。产品质量纠纷属于普通的民事纠纷，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，适用三年普通诉讼时效。如果消费者和产品使用者，在因为产品质量缺陷导致损害之后二十年内都没有提起诉

2,700 15,340
00:59
包工头无资质要怎样承担责任
包工头无资质所承担的责任，有以下这些： 1、包工头无资质建房的，要承担出现工程事故的连带赔偿责任； 2、承包人欠付工程款，对实际施工人承担直接赔偿责任； 3、具备用工主体资格的承包单位违反法律、法规规定，将承包业务转包、分包给不具备用工主体

2,796 15,340

章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长：民事诉讼、房产纠纷

咨询律师

400-110-2019

主讲嘉宾

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐