工程的施工有不可抗力怎么办
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
根据《民法典》第590条规定，“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。” 费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期： 1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 3、承包人的施工机械设备损失及停工损失，由承包人承担。 4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。 5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 工期的处理。因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程施工时有不可抗力可以部分或全部免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，主要包括自然灾害如台风、火山、洪水、地震等，政府行为如征收、征用等，社会异常事件如罢工、骚乱等。
建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后，承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失，并在最短期限内通知发包方损失情况。
-
施工中有不可抗力时如何处理施工中有不可抗力时可以部分或全部免除责任。不可抗力是关于违约责任和侵权责任的一种免责抗辩权和索赔权，即酌情免除由于不可抗力事件而违约的一方的违约责任。
2021.03.01 116 -
建筑工程不可抗力合同是怎样的如何理解不可抗力工程合同的不可抗力是：承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力，承包方要迅速采取保护措施，尽力减少损失，并及时通知发包方。
2021.01.14 78 -
建筑工程中的不可抗力是什么建筑工程中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体指下列情况： 1、自然灾害，如台风、洪水、地震等； 2、政府行为，如征收、征用； 3、社会异常事件，如罢工、骚乱。
2021.01.06 489
-
施工过程中有不可抗力，怎么避免不可抗力的发生？
施工过程中发生不可抗力，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，减少可能给对方造成的损失，并在合理期限内提供证明。当事人延迟履行后发生
2021-11-23 15,340 -
施工合同的不可抗力是什么
不可抗力引起的损失由各自负责钢管扣件,钢管,摸板,施工用电缆线等属于材料费或者措施费,合同中这些项目由谁负责就由谁自己承担损失。
2022-07-02 15,340 -
施工中有不可抗力时如何处理
在施工的过程中发生了不可抗力，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 当
2022-06-13 15,340 -
工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人
2022-01-25 15,340
-
01:11
施工许可证怎么办理施工许可证办理流程，具体如下： 1、申请人向有关单位提出办理申请； 2、需要提供一堆文件：申请表、立项批文和投资许可证、土地使用权证和建设工程用地许可证、拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件、建设工程规划许可证、中标通知书或洽谈确认单、建设
3,649 2022.04.17 -
01:10
工程款不给怎么办拖欠工程款不给的解决方法，可以向法院起诉要求还款，法院将依法作出判决。胜诉后，对方当事人拒不履行的，胜诉方可以申请人民法院强制执行，也可以由法官将案件移送执行人执行。法院接受执行后，将依法查询债务人的房地产、车辆、有价证券和存款。被执行人不
1,295 2022.05.11 -
01:13
建设工程施工许可证由哪个部门办理向工程所在地的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取建筑施工许可证。工程投资额在30万元以下，或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。根据相关法律规定可知，《建筑工程施工许可证》是建筑施工单位符合各种
3,424 2022.05.11
