您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建设工程索赔有哪些分类

建设工程索赔有哪些分类

2022-03-06 20:29

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖北在线咨询顾问团

2022-03-06回复

专业分析:

1)按索赔当事人分类●承包人与发包人之间索赔;●承包人与分包人之间索赔;●承包人与供贷人之间索赔;●承包人与保险人之间索赔。2)按索赔事件的影响分类●工期拖延索赔由于发包人未能按合同规定提供施工条件,如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等;或非承包人原因发包人指令停止工程实施;或其他不可抗力因素作用等原因,造成工程中断,或工程进度放慢,使工期拖延,承包人对此提出索赔。●不可预见的外部障碍或条件索赔如果在施工期间,承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件,例如地质与预计的(发包人提供的资料)不同,出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。●工程变更索赔由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序,造成工期延长和费用损失,承包人对此提出索赔。●工程终止索赔由于某种原因,如不可抗力因素影响、发包人违约,使工程被迫在竣工前停止实施,并不再继续进行,使承包人蒙受经济损失,因此提出索赔。●其他索赔如货币贬值、汇率变化,物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔。3)按索赔要求分类●工期索赔即要求发包人延长工期,推迟竣工日期。●费用索赔即要求发包人补偿费用损失,调整合同价格。4)按索赔所依据的理由分类●合同内索赔即索赔以合同条文作为依据,发生了合同规定给承包人以补偿的干扰事件,承包人根据合同规定提出索赔要求。这是最常见的索赔。合同外索赔指工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围。在合同中找不出具体的依据,一般必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。●道义索赔指由于承包人失误(如报价失误、环境调查失误等),或发生承包人应负责的风险而造成承包人重大的损失。5)按索赔的处理方式分类●单项索赔单项索赔是针对某一干扰事件提出的。索赔的处理是在合同实施过程中,干扰事件发生时,或发生后立即进行。它由合同管理人员处理,并在合同规定的索赔有效期内向发包人提交索赔意向书和索赔报告。●总索赔又叫一揽子索赔或综合索赔。这是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法。一般在工程竣工前,承包人将工程过程中未解决的单项索赔集中起来,提出一份总索赔报告。合同双方在工程交付前或交付后进行最终谈判,以一揽子方案解决索赔问题。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

建设工程合同有以下分类:按合同的内容可分为工程勘察合同、工程设计合同、和工程施工合同。上述合同都应当采用书面形式。按合同的范围可分为国内的工程合同和国外的工程合同。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

工程索赔的分类: 1、按照干扰事件分类。 2、按合同类型分类。 3、按索赔要求分类。 4、按索赔起因分类。 5、按索赔的处理方式分类。

律师普法更多>>
  • 建设工程合同有哪些分类
    建设工程合同有哪些分类

    建设工程合同的分类有,按合同的内容可分为工程勘察合同、工程设计合同、和工程施工合同。上述合同都应当采用书面形式。按合同的范围可分为国内的工程合同和国外的工程合同。

    2021.02.25 247
  • 工程索赔的分类有哪些
    工程索赔的分类有哪些

    工程索赔的分类有: 1、按照干扰事件分类。按照干扰事件分为工期拖延索赔、不可预见的外部障碍或条件索赔、工程变更索赔、工程中止索赔、其他索赔; 2、按合同类型分类。按合同类型索赔分为总承包合同索赔、分包合同索赔、合伙合同索赔、劳务合同索赔;

    2022.05.24 986
  • 工程索赔的分类有哪些
    工程索赔的分类有哪些

    工程索赔的分类主要有: 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔; 2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔; 3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

    2020.09.05 193
专业问答更多>>
  • 建筑工程索赔分类有哪些?

    1、按索赔有关当事人分类:承包人与发包人之间的索赔,承包人与分包人之间的索赔,承保人或发包人与供货商之间的索赔,承保人与发包人与保险人之间的索赔。2、按索赔的目的和要求分类:工期索赔,一般指承保人向发

    2022-09-17 15,340
  • 建筑工程索赔有哪些基本分类

    工程索赔是指在合同履行过程中,对不是自己的过错,而是对方应当承担责任造成的实际损失,向对方提出经济补偿或者时间补偿的要求。索赔可以分为单项索赔和综合索赔。单项索赔很好理解,就是每一项索赔发生后都要提交

    2021-12-04 15,340
  • 建设工程合同分类有哪些

    以下就是建设施工合同的分类:.与建设工程有关的其他合同:①建设工程委托监理合同②建设工程物资采购合同③建设工程保险合同④建设工程担保合同 按工程建设阶段分为:①工程勘察合同②工程设计合同③工程施工合同

    2022-07-27 15,340
  • 建设工程合同有哪些分类

    建设工程项目合同类型:建设工程项目合同按项目的规模、复杂程度、项目承包方式及范围的不同可分为不同的类型。 (1)按签约各方的关系分类可行性研究 1)项目总承包合同;2)项目分包合同;3)转包合同;4)

    2022-08-06 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程合同的种类有哪些 01:19
    建设工程合同的种类有哪些

    建设工程合同主要包含以下三种类型: 1、建设工程勘察合同; 2、建设工程设计类合同; 3、建设工程施工类合同;建设工程合同,主要指的是承包人进行工程建设,发包人支付相应工程价款的合同,通常该合同需采用书面的形式进行签订。 建设工程合同的内容

    5,964 2022.04.15
  • 建设工程索赔时效是怎样的 00:58
    建设工程索赔时效是怎样的

    在建设工程索赔纠纷中,受到侵害的一方可以起诉另外一方,要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的,而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

    966 2022.04.17
  • 工程索赔的程序都有哪些 01:44
    工程索赔的程序都有哪些

    工程索赔的程序具体内容包括以下5步: 1、提出索赔要求,当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝; 2、报送索赔资料和索赔报告,在正式提出索赔要求以

    705 2022.09.09
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?