您的位置:法师兄 > 专业问答 > 的工程因发包方原因导致工程推迟两年多开工怎么办

的工程因发包方原因导致工程推迟两年多开工怎么办

2022-11-02 15:01

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河南在线咨询顾问团

2022-11-02回复

专业分析:

不知你们当时的合同上有无具体违约的规定了,如有那么按照合同约定处理,没有按照实际造成的损失要求计算的,如还有疑问和需要可致电律师进行详细咨询

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形: 1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工; 2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工; 3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工; 4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工; 5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工; 6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工; 7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工; 8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。 因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生,双方可以先协商解决,妥善处理赔偿问题; 协商不成时,可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。

吴莉律师

广东天穗律师事务所

因发包人的原因致使工程中途停建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,并就因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料与构件积压等损失和实际费用对承包人予以赔偿。

律师普法更多>>
  • 因疫情延迟推迟发工资
    因疫情延迟推迟发工资

    向当地劳动保障监察机构投诉举报;向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

    2020.09.18 186
  • 因个人原因导致隔离的发工资吗
    因个人原因导致隔离的发工资吗

    依据相关法律的规定,疫情隔离期间不给员工以工资是不合法的,被隔离人员有工作单位的,所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支

    2020.12.21 1,296
  • 因工程发生设计变更而导致工程量的增减
    因工程发生设计变更而导致工程量的增减

    合同对工程价款调整有约定的,依照其约定; 没有约定或约定不明的,可以参照合同约定标准对工程增减部分予以单独结算,无法参照约定标准结算的,可以参照施工地建设行政主管部门发布的设计方法或计价标准结算。 但是主张工程价款调整的当事人应当对合同约定

    2021.03.14 300
专业问答更多>>
  • 因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加

    1、因甲方原因导致工程延误,造成你司人工、材料成本增加的,可以要求甲方承担违约责任,赔偿损失。合同中的免责约定显失公平,可以起诉撤销,但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示,并且约定价款不

    2022-01-24 15,340
  • 由于发包人的原因导致工程停工如何处理

    因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工

    2022-10-13 15,340
  • 因工作原因导致伤害怎么办

    若因工作原因而导致伤害,可以申请工伤认定,对于工伤认定问题,诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。

    2022-03-20 15,340
  • 因施工方原因导致工人停工,民工该怎么算?

    最好双方协商解决,或者按照约定的工资标准进行计算。

    2022-10-30 15,340
法律短视频更多>>
  • 发包方拖欠工程款怎么办 00:47
    发包方拖欠工程款怎么办

    发包方拖欠工程款的,承包方可以采取以下的方式维护自身的合法权益:首先,根据我国《民法典》第八百零七条的规定,如果建筑工程合同的发包人没有能力承担债务的,那么应当对承包人的工程款优先清偿,顺序优先于抵押权和其他的债券。其次,双方可以就工程款事

    1,095 2022.04.17
  • 因公司原因导致社保断缴的怎么处理 00:52
    因公司原因导致社保断缴的怎么处理

    因公司原因导致社保断缴的,那么可以要求单位进行补缴。通常情况下,一般单位只能做2个月的补交,如果需要补缴更长时间,那么只可以通过一些代理机构来操作。有问题可以直接咨询当地社保局。社会保险费征收机构需要依法按时足额征收社会保险费,并且需要把缴

    10,141 2022.04.17
  • 工资推迟一天发该怎么说 01:41
    工资推迟一天发该怎么说

    工资推迟一天发的,劳动者催促用人单位发工资,如果用人单位还是不发的,劳动者可以选择向劳动监察大队投诉,也可以申请劳动仲裁。 根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的相关规定可知,劳动争议采取仲裁前置程序,只有在对仲裁裁决不服了才可以向法院

    3,527 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?