您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程量大停工损失是谁的责任

工程量大停工损失是谁的责任

2022-10-14 16:17

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

香港在线咨询顾问团

2022-10-14回复

专业分析:

拖欠工程款停工损失由建设方承担。 1、建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。 2、建设方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。 风险提示:工程款被恶意拖欠的相关注意事项: 一是交涉、要回要及时。交涉、要回的方法很多,口头的、书面的都可以,尤其是在通信、交通日益发达的今天,及时交涉、要回,就有机会早日解决问题,就能减少施工企业可能遭受的损失,而且还有利于继续履行合同;二是收集证据要及时。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

如果发包人拖欠工程款,工人停工造成损失的,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

律师普法更多>>
  • 拖欠工程款停工损失具体由谁负责
    拖欠工程款停工损失具体由谁负责

    拖欠工程款停工损失具体是由发包人负责。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    2021.04.07 100
  • 停工赔偿损失是否是违约责任
    停工赔偿损失是否是违约责任

    是的。赔偿损失又称“损害赔偿”,是违约人补偿、赔偿受害人因违约所遭受的损失的责任承担方式,它是一种最重要最常见的违约补救方法。损害赔偿具有典型的补偿性,它以违约行为造成对方财产损失的事实为基础。没有损害事实就谈不上损害赔偿。

    2021.03.30 98
  • 什么是工程质量出了问题谁的责任大
    什么是工程质量出了问题谁的责任大

    承包方责任大。根据相关法律规定,建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、

    2020.06.18 77
专业问答更多>>
  • 拖欠工程款停工损失谁负责

    拖欠工程款停工损失由建设方承担。 1、建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要

    2022-06-23 15,340
  • 谁来承担施工工程造成的损失责任啊?

    1、如果是施工方的原因造成的损失,则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的,则由承包人承担责任。法律规定,因为施工方造成工程质量不合格的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修

    2022-06-25 15,340
  • 车被遇到停运导致停损损失谁的责任啊

    交通事故中车辆的停运损失,按照通常的运营收入情况来确定赔偿数额。对于通常的运营收入情况,由车辆运营人承担举证责任。即车辆运营人要提供证据证明车辆停运的时间内可以获得的合理收入部分。《最高法院关于交通事

    2022-10-09 15,340
  • 停工损失该谁承担

    如果债权回收公司的行为情节不确定,达到比较严重的程度,就有构成刑事犯罪的嫌疑,如非法拘留罪、恐吓罪、绑架罪、故意伤害罪等。若追债公司行为构成了犯罪,那么被欠款人作为追债公司的委托人,在刑事案件中则是主

    2021-10-27 15,340
法律短视频更多>>
  • 隧道停车追尾谁的责任 00:55
    隧道停车追尾谁的责任

    隧道停车追尾责任的划分,由交警根据现场等情况确定。事故的责任是由公安机关交通管理部门来划分的,是根据双方当事人对发生事故所起的作用以及过错程度来确定。交警的责任划分结论将会是下列五种责任情形之一,即一方负“全部责任、主要责任、同等责任、次要

    9,040 2022.05.11
  • 建设工程质量监督机构是谁 01:46
    建设工程质量监督机构是谁

    建设工程的质量监督由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施,建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

    1,643 2022.04.17
  • 高速停车后车追尾谁的责任 00:57
    高速停车后车追尾谁的责任

    高速路上停车导致后车追尾的,由停车方负全责,因为交规中明确规定了高速公路上是不可随意停车的。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的规定,机动车在高速公路上行驶,不得有下列行为之一: 1、倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车

    1,321 2022.05.21
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?