2022年施工索赔发生的原因
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
施工索赔发生的原因大致有以下四个方面： 第一，建筑过程的难度和复杂性增大。 随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的质量和功能要求越来越高，越来越完善，设计难度不断增大，施工过程也变得更加复杂，往往在施工过程中随时发现问题，随时解决，需要进行设计变更，这就会导致施工费用的变化。 第二，合同文件前后矛盾和用词不严谨。 用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，从而引起工程索赔，例如“应抹平整”、“足够的尺寸”等，这样的词容易引起争议，因为没有给出“平整”的标准和多大的尺寸算“足够”。图纸、规范是死的，而建筑工程是千变万化的，人们从不同的角度对它的理解也有所不同。 第三，建筑业经济效益的影响。 在投标报价中，承包商常采用“靠低价争标，靠索赔盈利”的策略，而业主也常由于建筑成本的不断增加，预算常处于紧张状态。因此，合同双方都不愿承担义务或作出让步。 第四，项目管理模式的变化。 在工程实施过程中，管理上的失误往往是难免的。若一方失误，不仅会对自己造成损失，也会连累与此有关系的单位。特别是如果处于关键路线上的工程的延期，会对整个工程产生连锁反应。对此如不能采取有效措施及时解决，可能会产生一系列重大索赔。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
1、延期工期的反索赔，在工程项目建设中，承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容，延迟交付工程，影响了发包方对施工项目的使用和营运生产，造成发包方的经济损失。因此，发包方可就事件向承包方进行反索赔。承包方依据合同的约定和拖延的工期对发包方的损失进行赔偿； 2、工程施工质量缺陷的反索赔。在施工建设中，当出现承包方所使用的建筑材料或设备不符合合同规定；工程质量没有满足施工技术规范，验收规范的规定；出现质量缺陷而未在质量缺陷责任期之前完成质量缺陷的修复工作，发包方可就该事件进行反索赔； 3、合同担保的反索赔。承包方造工程项目建设工程中，按照规定对合同的相关内容进行担保如预付款的合同担保等，当承包方没有按照合同约定的内容履行合同义务，发包方可就该事件进行反索赔，承包方及其担保单位应承担反索赔的经济损失； 4、发包方其他损失的反索赔。当承包方发生其他损害发包方的利益时，发包方可就经济损失进行反索赔。
施工索赔的原因具体如下： 1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 2、非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
-
施工索赔的原因有哪些施工索赔的原因包括： 1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费； 2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用； 3、分包人的索赔费等。
2021.02.19 274 -
施工索赔的原因有哪些施工索赔发主要有以下四个原因：1、合同文件前后矛盾和用词不严谨；用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，从而引起工程索赔；2、建筑过程的难度和复杂性增大，随着社会的发展，设计难度不断增大，施工过程也变得更加复杂，往往在施工过程中随时发现问题
2022.04.16 1,566 -
施工反索赔的原因有哪些施工反索赔的原因有承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量，延迟交付工程的；施工质量有缺陷的；承包方没有按照合同约定的内容支付质保金以及其他原因。
2021.03.11 94
-
施工索赔发生的原因
施工索赔发生的原因大致有以下四个方面： 第一，建筑过程的难度和复杂性增大。 随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的质量和功能要求越来越高，越来越完善，设计难度不断增大，施工过
2022-05-22 15,340 -
2022年国际工程施工索赔的主要原因有什么
国际工程施工索赔的主要原因： 1、风险分担不均。 2、施工条件变化。 3、工程变更。 4、工程拖期。 5、业主违约。 6、合同缺陷。 7、国家法令变更。
2022-11-22 15,340 -
施工索赔的原因有哪些？
施工索赔发生的原因大致有以下四个方面： 第一，建筑过程的难度和复杂性增大。 随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的质量和功能要求越来越高，越来越完善，设计难度不断增大，施工过
2022-06-26 15,340 -
因施工过程中的原因停工或者索赔的案例
案例：某工程合同规定2007.10.30竣工，在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天．（1)2007.5.10-5.19日，因设计变更等候图纸停工10天（2）2007.5.15
2022-02-27 15,340
-
01:56
发生工伤后如何索赔发生工伤事故后索赔的流程是以下三点： 1、先到医院就医，在就医的同时，可以向用人单位所在地县级劳动行政部门申请工伤认定； 2、可以和用人单位协商相关赔偿事宜； 3、协商不成后，应及时向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定； 4、到仲裁委员会申
14,490 2022.07.12 -
01:02
工程施工索赔要注意什么施工索赔需注意：索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为
337 2022.05.26 -
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断
1,345 2022.04.17
