您的位置:法师兄 > 专业问答 > 造成工程进度款欠款的原因有哪

造成工程进度款欠款的原因有哪

2023-08-23 14:59

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

海南在线咨询顾问团

2023-08-23回复

专业分析:

造成工程进度款欠款的原因有施工单位施工缓慢,质量不符合设计要求;发包单位提供材料不合标准,延缓工程进度;发包单位资金周转困难;监理单位不及时出具监理意见等。

法律依据:

根据2021年1月1日起施行的《民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

1、监理工程师方面的问题。施工单位要想得到业主的工程进度款,必须先得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但是有些监理工程师素质不高,将业主赋予的权力看作是获取私利的工具,只有施工单位满足了监理工程师的私欲后,才能得到本该得到的工程进度款。 2、施工单位的问题。施工单位项目经理责任心不强,对工程进度的统计工作不够重视,少报、漏报的现象时有发生,造成报表不准确。 3、业主方面的问题。 (1)有些工程的业主是由政府或集体单位,该项目的主管将手中的权利看作是谋取私利的工具,当施工企业没有满足主管的不合理要求时,就无法得到本该得到的工程进度款。 (2)当前的建筑市场是工程少,而施工企业多的“僧多粥少”的局面,有些建设单位利用施工单位急于承揽工程的心理,在建设资金不完全到位,甚至只有很少建设资金的情况下,许下许多美言并与施工单位签定合同,在合同实施过程中,建设单位筹不到足够的资金而拖欠工程进度款。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

造成工程进度款欠款的原因有施工单位施工缓慢,质量不符合设计要求;发包单位提供材料不合标准,延缓工程进度;发包单位资金周转困难;监理单位不及时出具监理意见等。

律师普法更多>>
  • 造成工程进度款欠款的原因有哪些?
    造成工程进度款欠款的原因有哪些?

    造成工程进度款欠款的原因有: 1、监理工程师的问题。施工单位要想拿到业主的工程进度款,首先要得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但有些监理工程师素质不高,把业主赋予的权力当成获取私利的工具。只有施工单位满足监理工程师的私欲,才能拿到本该拿

    2022.04.15 374
  • 什么原因造成工程进度款欠款
    什么原因造成工程进度款欠款

    以下缘由可能造成工程进度款欠款:施工单位施工缓慢,质量不符合设计要求;发包单位提供材料不合标准,延缓工程进度;发包单位资金周转困难;监理单位不及时出具监理意见等。

    2021.03.27 152
  • 工程进度款拖欠原因
    工程进度款拖欠原因

    工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。工程进度拖欠原因主要有以下几个方面:首先,监理工程师方面的问题。施工单位要想得到业主的工程进度款,必须先得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但是有些监理工程师素

    2020.11.14 242
专业问答更多>>
  • 造成工程项目进度款拖欠的主要原因有哪些

    工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。 工程进度拖欠原因主要有以下几个方面: 首先,监理工程师方面的问题。 施工单位要想得到业主的工程进度款,必须先得到监理工程

    2022-10-14 15,340
  • 工程进度款拖欠原因有哪些?

    工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。 工程进度拖欠原因主要有以下几个方面: 首先,监理工程师方面的问题。 施工单位要想得到业主的工程进度款,必须先得到监理工程

    2022-06-26 15,340
  • 拖欠工程款都有哪些原因造成的?

    1.政府审批 政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估,而且包括项目的投资能力的审核,如果对项目投资能力审查不严,就会造成投资不到位,造成拖欠工程款的源头。在拖欠工程款的

    2022-10-14 15,340
  • 造成工程欠款的原因主要有哪些?

    造成工程欠款的原因多种多样,其中甚至夹杂行政干预、项目主管的私心。但就通常而言,主要有以下几个方面的原因造成。 1、监理工程师方面的问题。施工单位要想得到业主的工程进度款,必须先得到监理工程师对工程质

    2022-04-03 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程款拖欠的后果有哪些 01:02
    工程款拖欠的后果有哪些

    工程款拖欠的后果有四点,分别是: 1、影响建筑企业的生存与发展。资本承包,占用了企业大量的流动资金,周转不灵,职工工资拖欠,设备维修出现问题,部分企业破产; 2、影响整个建筑市场不能正常运行; 3、给工程质量和安全留下了隐患;由于资金上的拮

    980 2023.02.22
  • 工程欠款纠纷的管辖 01:13
    工程欠款纠纷的管辖

    工程欠款纠纷属于建设施工工程合同纠纷的一种,我国法律规定建设施工工程合同纠纷案件适用普通管辖的规定。根据案件性质的不同,法律对普通管辖范围作出了不同的规定。对于合同纠纷案件的管辖,法律规定了可以由被告所在地或者合同履行地法院管辖。即当事人即

    2,029 2022.04.15
  • 工程拖欠工程款怎么办 01:11
    工程拖欠工程款怎么办

    工程拖欠工程款的,当事人可以通过协商的方式要回工程款,也可以通过起诉的方式要回工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料,法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解,如果能达成调解的,则法

    772 2022.04.25
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?