发包人向承包人索赔包括哪些条款
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
承包商向业主的索赔包括以下内容： 1、业主未能及时向承包商提供指令或指令错误； 2、业主未按合同时间提供图纸； 3、业主延期开工或暂停施工； 4、业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化； 5、业主对工程质量的检验影响施工正常进行； 6、业主没有按照合同时间支付工程预付款和进度款； 7、业主供应的材料设备不合格。 法律依据 《建筑法》第十五条 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。 《民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
索赔可以包括因工程质量、工期延误、工程保修、违法解除合同、对承包人违法指定分包人的索赔以及因承包人不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为的索赔。
发包人向承包人索赔的依据如下： 1.乙方不能按合同工期竣工。 2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。
-
发包人可以向承包人索赔吗？发包人可以向承包人索赔，由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人就可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，发包人可以通知承包人
2020.02.16 97 -
发包人可以向承包人索赔吗发包人可以向承包人索赔，由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人就可以主张索赔。承包人不能按合同工期 竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，发包人可以通知承包
2020.08.07 148 -
承包人可以向发包人索赔吗?发包人在以下情形中，可以向承包人索赔： 1、承包人不能按合同工期竣工； 2、施工质量达不到设计和施工规范的要求； 3、发生其它使合同无法履行的行为等。
2020.08.20 313
-
承包人如何向发包人索赔
根据《招标投标法》第四十六条第一款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。中标人中标后不签订施工合同的，中标人可以向招标人提出索赔。因此
2021-12-04 15,340 -
发包人向承包人提出索赔应经过哪些程序
工程索赔程序1。当索赔发生时，承包人应在索赔发生后28天内以书面索赔通知的形式向工程师正式提出索赔意向通知。超过此期限的，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔。2、提交索赔材料，在索赔通知发出后28天内，
2021-12-04 15,340 -
承包人能向发包单位索要施工款吗
如果承包人又对工程进行了转包或分包，实际施工人有权向发包单位索要施工款。根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应
2022-03-20 15,340 -
承包人向发包人索赔时应按照什么程序向发包人索赔？法律依据是什么
承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）
2022-02-25 15,340
-
01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔
811 2022.04.15 -
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断
1,308 2022.04.17 -
00:44
发包人的反索赔是什么发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出
1,155 2022.04.17
