您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程合同期限是否包括验收

工程合同期限是否包括验收

2023-01-21 08:05

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

安徽在线咨询顾问团

2023-01-21回复

专业分析:

工程合同期限是否包括验收期限,需要依据合同约定确定,没有约定的,一般是不包括验收期限的。 一、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 二、施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

法律依据:

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

吴莉律师

广东天穗律师事务所

工程合同期限是否包括验收期限,需要依据合同约定确定,没有约定的,一般是不包括验收期限的。 一、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 二、施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

卢彦民律师

天津相臣律师事务所

工程主体验收包括的内容如下:完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;有施工单位签署的工程保修书。

律师普法更多>>
  • 工程验收资料包括哪些
    工程验收资料包括哪些

    验收需要提供的材料如下: 1、规划部门认可文件,通常要求提供工程规划许可证。 2、工程项目施工许可证,提供复印件,提交原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。 3、公安消防部门认可文件。 4、环保部门认可文件。 5、施工图设计文件审

    2020.05.28 249
  • 分包工程竣工验收由谁验收
    分包工程竣工验收由谁验收

    分包工程竣工验收一般会由监理的单位进行组织,并让总监理工程师负责验收的工作。建筑工程在验收的时候,是需要严格按照法律规定的标准执行,具有完整的工程技术资料,以及工程保证书,且要符合其他竣工所要求的条件。 建筑工程竣工经验收合格后,才能交付使

    2022.04.17 2,699
  • 工程质量验收包括什么方面
    工程质量验收包括什么方面

    工程验收主要内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等。

    2020.07.20 106
专业问答更多>>
  • 工程验收合同范本的内容包括哪些

    三个名词代表了工程的三个不同阶段。工程验收报告--是单位、分部、分项工程施工完成经施工单位自检合格后向建设单位申请核验。工程竣工报告--是单位工程完工、施工单位申请核验合格后向建设单位提出的要求竣工验

    2022-08-03 15,340
  • 工程主体验收的工程验收包括哪些内容

    (一)完成建设工程设计和合同约定的内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构件和设备的现场试验报告;(4)勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件;(

    2021-12-02 15,340
  • 工程竣工验收需要包括五方验收吗

    是的。工程竣工必须通过五方主体竣工验收后才能完成。标准规定完成工程设计文件要求和合同约定的内容后,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或许

    2021-12-04 15,340
  • 政府规定的验收合同期限包括哪些内容

    《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当按照下列情形分别处理:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已

    2021-11-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程转包合同是否合法 01:13
    工程转包合同是否合法

    转包包括两种情形,即全部转包和肢解分包,不管是什么情形,转包都是非法的。 工程转包是不合法的,因此签订的转包合同不会受到法律的保护。 我国法律规定,承包单位不能把其承包的全部建筑工程都转包给别人,也不能把其承包的全部建筑工程进行分解以后,采

    1,681 2022.04.15
  • 建设工程合同包括哪些合同? 00:57
    建设工程合同包括哪些合同?

    依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定,建设工程合同的类型主要包括: 1、施工合同、勘察合同和设计合同; 2、合同的具体内容包括,当事人的姓名或名称、住所等信息; 3、工程的名称、范围、质量; 4、建设工期; 5、竣工验收; 6、质量保

    3,952 2022.04.17
  • 建筑工程施工合同主要包括 01:05
    建筑工程施工合同主要包括

    建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:工程范围,建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工

    1,391 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?