工程索赔证据怎么做
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
1、提交索赔证据的主体是提设单位。我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张，谁举证，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中的举证责任。2、索赔证据的提交应在规定期限内完成。施工单位向对方提出索赔申请时，应当在施工合同约定的期限内提交证据。如果索赔未经合同对方同意，需要通过诉讼或仲裁解决索赔纠纷，应在规定的举证期限内进行。
《民事诉讼法》第六十三条 证据包括： （一）当事人的陈述； （二）书证； （三）物证； （四）视听资料； （五）电子数据； （六）证人证言； （七）鉴定意见； （八）勘验笔录。 证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。 第六十四条 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程索赔证据应由提出索赔的一方向人民法院提交。提出索赔的一方可以向有关单位和个人调查获取证据；可以通过拍照、摄像等方式获取侵权证据；可以通过征集证人获取证据如悬赏取证；可以请求审计被告人的财务资料获取证据；可以通过调查登记资料确定被告人有关情况；可以申请人民法院保全证据。
索赔证据的提交由施工单位负责，索赔证据的提交分为两种情况：一种情况是，施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据;另一种情况是，若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。
-
工程索赔证据怎样写1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位，我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张，谁举证，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。 2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成，当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限
2021.04.29 83 -
工程索赔，工程索赔证据包括哪些（一）工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件； （二）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表； （三）施工备忘录(日记)，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录； （四）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书
2020.05.21 264 -
工程索赔要怎么做工程索赔程序是：在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。
2021.04.21 85
-
工程索赔证据怎么写
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位；我国目前法律对民事举证责任的规定是谁主张，谁举证，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合
2021-10-27 15,340 -
工程索赔证据怎么补充
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《施工合同》示
2022-08-27 15,340 -
建筑工程索赔什么证据
项目索赔证据的内容是：索赔事项的发生和索赔存在的依据；施工单位已按照规定的程序提出索赔和项目的实际损失。项目索赔证据包括：施工公司工商登记资料、招标文件、中标通知书、施工合同、施工过程中的补充合同、项
2022-01-05 15,340 -
工程延期索赔怎么做
1)延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属。2)事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片)，并由驻地工程师签认。3)事件
2022-09-02 15,340
-
00:57
工程索赔需要搜集什么证据施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工
1,087 2022.04.17 -
01:21
工程索赔程序怎么走工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的
420 2022.11.21 -
01:02
工程施工索赔要注意什么施工索赔需注意：索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为
337 2022.05.26
