您的位置:法师兄 > 专业问答 > 合同约定的工期延误的发生怎么办

合同约定的工期延误的发生怎么办

2023-08-04 15:25

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖北在线咨询顾问团

2023-08-04回复

专业分析:

工期发生延误后,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。

法律依据:

《民法典》第八百零一条,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

施工合同中未约定延误工期的违约金的,当事人可以签订补充协议来约定违约金的数额;或者按照合同的相关条款等因素来确定违约责任;仍不能确定的,受损害方可以视情形合理地请求违约方承担修理、重作、减少价款或者报酬等违约责任。

张神兵律师

广东律参律师事务所

施工合同中未约定延误工期违约金的,若确实存在违约事实,合同法规定以赔偿守约方的实际损失为基本原则。

律师普法更多>>
  • 当合同约定的造成工期延误的事由发生时如何处理
    当合同约定的造成工期延误的事由发生时如何处理

    工期发生延误后,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,

    2021.01.22 200
  • 商品房买卖合同未约定延误工期违约金怎么办
    商品房买卖合同未约定延误工期违约金怎么办

    当事人可以签订补充协议来约定违约金的数额,或者按照合同的相关条款等因素来确定违约责任;仍不能确定的,受损害方可以视情形合理地请求违约方承担修理、重作、减少价款或者报酬等违约责任。

    2021.02.12 61
  • 合同约定的工期延误,承包人如何处理?
    合同约定的工期延误,承包人如何处理?

    合同约定的工期延误,承包人处理如下:应当证明延误的原因不是自身原因造成的,否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任,承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,也不应只是口头报告或联系发包人,而应积极采取措施,根据合同约定及时向发包

    2022.04.13 1,062
专业问答更多>>
  • 工期发生延误怎么办啊

    出现工期延误的处理办法: 1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候应当向装修公司支付违约金; 2、由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向

    2022-06-09 15,340
  • 施工合同中未约定延误工期违约金怎么办

    1.施工合同中未约定延误工期违约金的,若确实存在违约事实,合同法规定以赔偿守约方的实际损失为基本原则。 2.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的;损失赔偿额应当相当于因

    2022-07-23 15,340
  • 建筑工程工程合同约定的工期延误怎么处理

    建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况,顺延工期即可,否则合同违约方要对

    2023-06-30 15,340
  • 工作合同期间发生的违约怎么办?

    劳动部《违反劳动法有关劳动合同规定的赔偿办法》第四条 劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同,对用人单位造成损失的,劳动者应赔偿用人单位下列损失: (一)用人单位招收录用其所支付的费用; (二)用

    2023-06-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,017 2022.04.15
  • 误签的合同怎么办 01:31
    误签的合同怎么办

    根据我国民法典的规定,要是使合同合法有效,合同双方当事人必须是在意思表示真实的情况下订立合同的。也就是说,就算是已经订立的合同,如果符合了法定无效合同或者撤销合同的情形,这时候误签合同的一方,就可以请求人民法院撤销或者确认合同无效。因此,误

    3,247 2022.05.11
  • 合同逾期的违约金怎么约定 01:13
    合同逾期的违约金怎么约定

    合同逾期的违约金约定方式有以下两种:1、约定违约方违约时,根据违约的具体情况向受损害一方支付一定数额违约金;2、约定违约方违约时,根据受损害一方产生的实际损失支付违约金。需要注意的是,能够受保护、受到法院支持的违约金,必须是在合理区间范围内

    1,221 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?