您的位置:法师兄 > 专业问答 > 在本次疫情造成工程停工,承包人是否

在本次疫情造成工程停工,承包人是否

2022-07-14 17:51

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

甘肃在线咨询顾问团

2022-07-14回复

专业分析:

承包人可索赔的事项有: 1.施工合同对损失承担有明确约定的,按约定处理,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方式分别承担:承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担; 2.合同未作明确约定时的索赔,承包人可索赔工期,“无法挽回的损耗”以及工程损坏导致第三人人员伤亡和财产损失的,应由发包人承担最终责任; 3.停工费用由双方分担,但停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

发包方不能因本次疫情暂停支付工程进度款。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的,企业应当发放生活费,生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

发包方不能因本次疫情暂停支付工程进度款。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的; 若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的,企业应当发放生活费,生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。

律师普法更多>>
  • 职工因疫情停工停产造成公司亏损怎么理赔
    职工因疫情停工停产造成公司亏损怎么理赔

    因疫情原因,导致企业停工停产的,在一个工资支付周期内,应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。不得降低工资标准。

    2020.06.29 141
  • 发包方能否因本次疫情单方解除施工合同
    发包方能否因本次疫情单方解除施工合同

    发包方不能因本次疫情单方解除施工合同,因本次疫情具有不可预见的偶然性,且具有不能避免不能克服之客观性,故本次疫情性质属于法律上规定的不可抗力。

    2021.02.24 65
  • 疫情期间发包方能否暂停支付工程进度款
    疫情期间发包方能否暂停支付工程进度款

    发包方不能因本次疫情暂停支付工程进度款。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的,企业应当

    2020.06.16 60
专业问答更多>>
  • 发包方因本次疫情暂停支付工程进度款

    不行。企业停产在工资支付周期内的,企业应当按照劳动合同规定的标准支付员工工资。超过一个工资支付周期的,员工提供正常劳动的,企业支付给员工的工资不得低于当地最低工资标准。员工未提供正常劳动的,企业应当支

    2021-12-04 15,340
  • 因发包人造成工程停工如何索赔

    因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。 当

    2022-05-26 15,340
  • 发包方能否因本次疫情单方解除施工合同

    1.如果疫情作为不可抗力已经导致合同的目的不能实现,发包方可以因此单方解除施工合同。 2.《民法典》第五百六十三条第一款规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目

    2022-06-23 15,340
  • 发包方能否因本次疫情单方解除施工合同?

    1.如果疫情作为不可抗力已经导致合同的目的不能实现,发包方可以因此单方解除施工合同。 2.《民法典》第五百六十三条第一款规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目

    2022-07-12 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程分包是否合法 01:28
    工程分包是否合法

    在现实生活中,建筑工程通过招标的方式来确定施工方,符合投标条件的投标者可参与工程投标,中标后中标人与发包方签订施工合同,但由于施工方无法完成全部的工程,往往会采用分包的方法将工程分包给其他的施工单位。只要是在法律规定的范围内进行的,工程承包

    1,874 2022.04.17
  • 工程转包合同是否合法 01:13
    工程转包合同是否合法

    转包包括两种情形,即全部转包和肢解分包,不管是什么情形,转包都是非法的。 工程转包是不合法的,因此签订的转包合同不会受到法律的保护。 我国法律规定,承包单位不能把其承包的全部建筑工程都转包给别人,也不能把其承包的全部建筑工程进行分解以后,采

    1,582 2022.04.15
  • 承包单位转包工程怎么处罚 01:12
    承包单位转包工程怎么处罚

    根据我国法律的规定,承包人经过发包人同意之后,把自己一部分工程分包给其他人的行为是可以的,但是,不能把自己承包的全部建设工程,都转包给其他人或者把自己承包的全部建设工程进行肢解以后,采用分包的方式,分别转包给其他人。 如果承包单位把自己承包

    673 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?