您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程发包方的法律责任是哪些

工程发包方的法律责任是哪些

2022-06-08 08:48

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

台湾在线咨询顾问团

2022-06-08回复

专业分析:

1、工程发包方的法律责任是:提供设计依据资料;做好施工前准备工作,提供必要的现场工作条件;向承包人提供符合质量的材料、设备,进行外部协调工作;建设工程竣工后组织验收;保护设计人的知识产权;支付价款,接收工程。2、

法律依据:

《民法典》第七百九十六条 建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

工程发包方的法律责任是: 1、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。 2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。 3、对工程质量、进度进行检查。 4、组织验收。 5、支付价款,接收工程。 6、交付使用。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

工程发包方的法律责任是: 1、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。 2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。 3、对工程质量、进度进行检查。 4、组织验收。 5、支付价款,接收工程。 6、交付使用。

律师普法更多>>
  • 工程不发包的法律责任
    工程不发包的法律责任

    发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的个人,有关单位应该责令改正,处以罚款,实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

    2020.12.30 183
  • 工程转包的法律责任包括哪些
    工程转包的法律责任包括哪些

    工程转包的法律责任包括民事责任、行政责任、刑事责任。工程转包是指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人,使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。转包与分包的根本区别在于:转包行为中,原承包人将其工程全部倒手转给他人,自己

    2022.04.15 225
  • 工程转包的法律责任有哪些
    工程转包的法律责任有哪些

    工程转包的法律责任表现为民事责任、行政责任、刑事责任。 一、民事责任体现以下4个方面:1.转包人与实际施工人之间签订的转包合同无效,已履行的合同内容无法直接返还,应折价补偿。建设工程经竣工验收合格,实际施工人可参照合同约定主张工程款,在转包

    2020.12.30 209
专业问答更多>>
  • 工程转包的法律责任包括哪些

    转包工程的责任包括: 1、合法分包的情况下,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责; 2、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施

    2022-05-24 15,340
  • 工程发包单位的法律责任

    政府及其所属部门不得滥用行政权力,限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一

    2022-02-15 15,340
  • 发包方的责任是哪些?

    (1)未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,除工程日期得予顺延外,还应偿付承包方因此造成停工、窝工的实际损失。 (2)工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿

    2021-04-07 15,340
  • 工程转包的法律责任有哪些的

    转包工程的责任包括: 1、合法分包的情况下,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责; 2、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施

    2022-06-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程转包法律责任有哪些 01:01
    工程转包法律责任有哪些

    工程转包的法律责任有三种,即民事责任、行政责任和刑事责任。 第一种民事责任:因为转包而产生的拖欠材料费、租赁费、农民工薪水等等费用,转包人自己或和实际的施工人一起承担连带支付责任;因转包而出现的安全事故的责任承担,转包人要和实际施工人,就安

    1,599 2022.04.15
  • 发包人的法律责任有哪些 01:04
    发包人的法律责任有哪些

    发包人和承包人是建设工程合同中的主体,其中,发包人在工程中应当承担的责任包括: 1、按照约定提供给承包方材料、设备、设计图纸等资料,否则造成的损失由其自己承担,并且赔偿承包方因停工等所造成的损失;2、发包人应当采取措施来弥补因自己的原因导致

    1,363 2022.04.15
  • 建设工程有哪些承发包方式 01:36
    建设工程有哪些承发包方式

    通常,建设工程的承发包方式包括以下几种: 协议方式和投标方式,是通过确立承发包关系方式的不同而区分的。协议方式,即承发包双方采用协商的方式达成协议,确定承发包关系。则投标方式指建设单位打算定标底后,以公开招标或指定招标来邀请施工企业投标,并

    1,962 2022.04.15
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?