要怎样处理施工单位的工程索赔纠纷
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-25 09:13:58 343 人看过

一、要怎样处理施工单位的工程索赔纠纷

处理施工单位的工程索赔纠纷:

1、要及时发现索赔机会;

2、签商好合同协议;

3、对口头变更指令要得到确认;

4、及时发出索赔通知书;

5、索赔事件论证要充足;

6、索赔计算方法和款额要适当。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

二、工程施工工人受伤怎样处理

1、工程施工工人受伤应当这样处理:及时医疗,申请工伤鉴定,确认伤残等级后是确认赔偿的基础。参照《工伤保险条例》第十八条。

2、主要理赔范围包括享受工伤医疗待遇,一次性伤残补助金住院伙食补助费,辅助器具,医疗期内原工资福利待遇不变,生活护理费等。

3、参照《工伤保险条例》第三十三条,第三十四条,第三十五条,第三十六条,三十七条,第三十八条第三十九条,第四十条具体规定进行赔偿。

4、如果协商不成,带好相关资料到劳动监察部门投诉,或者直接到单位所在地的劳动仲裁委提出劳动仲裁。

《中华人民共和国工伤保险条例》第二十一条

职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定

《中华人民共和国工伤保险条例》第二十二条劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。

劳动功能障碍分为十个伤残等级,最重的为一级,最轻的为十级。生活自理障碍分为三个等级:生活完全不能自理生活大部分不能自理和生活部分不能自理。劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定。

三、遇到建筑工程劳务分包纠纷该怎样处理

遇到建筑工程劳务分包纠纷的处理方式如下:

一、和解。发生争议的当事人之间自行协商和解解决。

二、调解。如果双方无法自行解决纠纷的,可以请第三方介入进行调解解决纠纷。

三、仲裁。如果双方签订了仲裁协议的,可以按照仲裁协议的内容申请仲裁解决纠纷。

四、诉讼。如果上述三种方式无法解决纠纷,或者不想采取上述方式解决纠纷的,可以向法院提起诉讼解决纠纷。

《仲裁法》第二十条

当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出。

《中华人民共和国民法典》:第二章 自然人 第二节 监护  第三十五条 监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外,不得处分被监护人的财产。\n未成年人的监护人履行监护职责,在作出与被监护人利益有关的决定时,应当根据被监护人的年龄和智力状况,尊重被监护人的真实意愿。\n  成年人的监护人履行监护职责,应当最大程度地尊重被监护人的真实意愿,保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。对被监护人有能力独立处理的事务,监护人不得干涉。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月20日 04:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 施工单位对建筑工程工程质量不合格的怎样处理?
    建筑设计单位不按建筑工程质量施工的处罚如下:一、责令建筑设计单位改正,并根据情况处以罚款。二、造成工程质量事故的,责令单位停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处以罚款。并且需要赔偿受害者昂的损失。第三,构成犯罪的,依法追究刑事责任。建筑工程质量管理问题的对策1、加强施工质量管理施工是为了完成项目工程,为了达到最终建筑的关键时刻,要提高施工的质量,就应该牢牢抓住工程阶段的质量的控制,而这个控制很广也是一个很复杂的过程,他的影响要素很多,包括设计开始。材料,机器。地势,天气等等。也正是因为这些因素所以我们才更要认真的对待工程质量问题。安全管理的中心问题是保护生产活动中人的安全与健康,保证生产的顺利进行。施工现场是施工生产因素的集中点,其特点是多工种立体作业,生产设施的临时性,作业环境的多变性和人机的流动性。人的不安全行为和物的不安全状态,都是酿成事故的直接原因。安全生产及文
    2023-08-09
    438人看过
  • 工伤纠纷单位不理怎么处理
    一、工伤纠纷单位不理怎么处理工伤后单位一直不处理,不为劳动者申请工伤认定的,劳动者或者其亲属可以在事故发生之日起一年之内向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。工伤认定结果出来后可以向仲裁机构申请仲裁,请求用人单位承担因工伤所支出的各项费用。《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位
    2024-02-03
    104人看过
  • 处理工伤索赔纠纷的指南
    工伤职工不按照法律规定处理问题,而是采用闹事的做法。用人单位可以联系当地的劳动仲裁委员会申请仲裁,被告一方不出庭的可以缺席下达裁决书。也可以选择直接报警。工伤是工作伤害的简称,亦称职业伤害,是指生产劳动过程中,由于外部因素直接作用而引起机体组织的突发性意外损伤。发生工伤纠纷怎么办1、如果在工作过程中遇到事故伤害,应当马上到签订服务协议的医疗机构就医,情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。同时,及时向当地劳动保障行政部门申请工伤认定。如果自己长期在煤矿、采石场或有毒有害等场所工作,发现自己身体不适,一定要到当地卫生行政部门所属的职业病防治所进行诊断,确认为职业病后,再到劳动保障行政部门申请工伤认定。工伤职工如果对劳动保障部门工伤认定结论不服(如不认定为工伤),还可以在收到工伤认定书60日内提起行政复议;对复议决定不服的,还可以在15日内向当地人民法院提起行政诉讼;2、被认定为工伤后,应拿着工
    2023-07-06
    335人看过
  • 如何处理施工合同纠纷、工程结算纠纷的处理过程
    工程承包涉及的资金非常高,动辄上亿的工程款。在签订合同时,双方都会认真研究,但事后很容易因为合同的问题产生各种纠纷。那么如何处理施工合同纠纷,解决纠纷的过程是怎样的呢?如何处理施工合同纠纷,严格招投标和承包程序,优先选择施工单位,严格控制工程分包和分包。/p>前期投资资金80%以上应存入建设银行。三。加强合同和信息管理,在签订协议时尽量采用标准合同范本,慎重考虑附加条款,咨询有关专家并请其指导。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加工程内容、提高建设标准。对于那些必须改变的,首先要做工程量和成本的增减分析。5加强隐蔽工程验收,完善隐蔽工程现场签证手续。6。及时解决索赔问题。结算时要尽量做到不漏算、定好定额、不乱收费,委托有资质的造价咨询机构结算,委托德高望重的造价工程师主持结算工作。进一步规范业主、承包商和政府管理部门的行为,不盲目指挥。工程部负责收集整理符合要求的结算资料,包括竣工图、工程量
    2023-05-07
    144人看过
  • 工程纠纷怎样承担施工合同,工程纠纷的承担
    违约行为的后果直接导致对合同债权的侵害,必须承担相应的违约责任。违约责任以合同债务为发生前提,具有惩罚和补偿双重属性。可以采用继续履行、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金、执行定金罚则及其他补救措施。一、对方违反合同约定应当怎样处理对方违反合同约定,可以要求对方承担违约责任。具体有以下几种:(一)继续履行继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。(二)补救措施补救措施是债务人履行合同义务不符合约定,债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时,可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。(三)损害赔偿当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。二、
    2023-02-21
    425人看过
  • 施工单位可以按照哪些程序向施工单位提出书面索赔
    法律咨询:建设单位可以按照什么程序向建设单位提出书面索赔?律师回复:1)在索赔事件发生后28天内,各工程师应发出索赔意向通知;(2)在发出索赔意向通知后28天内,向监理工程师提交索赔报告和有关资料,要求延长工期和(或)赔偿经济损失;(3)监理工程师收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;(4)监理工程师在收到施工单位的索赔报告及有关资料后28天内未答复或进一步要求施工单位的,视为批准索赔;(5)当索赔事件继续发生时,施工单位应分阶段向监理工程师发出索赔意向,并在索赔事件结束后28天内将相关信息和最终索赔报告发送给监理工程师。答辩程序同第(三)项、第(四)项规定,建设单位反诉时限同上述规定。第三十七条建筑工程的设计应当符合国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业编制施工组织设计,应当根据建筑工程的特点,制
    2023-05-07
    201人看过
  • 建筑工程索赔纠纷
    建筑工程索赔
    建筑工程索赔是指承包商因自然条件、人为障碍等原因导致费用损失或工期延误向业主提出赔偿要求。根据相关法律法规,索赔适用于施工人原因导致质量不符合约定、承包人原因导致人身和财产损失的情况,具体管理办法由国务院规定。 建筑工程索赔是指在工程建设过程中,因不可预见的自然条件、人为障碍等原因导致费用损失加大或工期延误,或者业主和工程师原因导致施工临时中断、工效降低、工程成本增加等情况下,承包商向业主提出的赔偿要求。根据《中华人民共和国》第五十二条和《建筑工程索赔的适用范围》,建筑工程索赔适用于因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的情况,以及因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的情况。具体管理办法由国务院规定。 解决建筑工程索赔纠纷的最佳实践 解决建筑工程索赔纠纷的最佳实践通常包括以下几个关键步骤。首先,及时收集、整理和保留与索赔相关的所有证据和文件,包括合同、变更通知
    2024-01-05
    365人看过
  • 财物损害赔偿纠纷工程施工引起的怎么处理?
    一、财物损害赔偿纠纷工程施工引起的怎么处理?1、正确认定事实。通过事故鉴定来确定事故发生的原因。事故鉴定要从两个不同的法律关系反映事故发生的原因:(1)从相邻关系的角度确定事故发生的原因一是要考虑相邻建筑物本身是否存在质量问题二是要考虑受损建筑物周边的其他工地对其是否有影响(2)从参与工程建设各方的角度确定事故发生的原因。一是需要考察勘察、设计、施工、监理方的责任问题二是需要考虑不同施工单位之间的责任问题三是需要考虑建设单位存在的责任问题2、正确适用法律正确认识纠纷的法律关系(相邻关系、合同关系)正确提起诉讼请求(没有修复的情况下请求修复或者在已经请求修复而未修复的情况下要求折价赔偿,自行修复必须要有合同、施工图纸、支付款项的凭证,没有发生的费用法院一般不予支持)注意不要遗漏被告(根据法律规定和合同约定判断过错方,轻易不要遗漏被告,否则限制了建设单位的追偿权)要考虑是否存在混合过错(也就是
    2023-01-11
    186人看过
  • 单位怎样规避工伤纠纷
    法律综合知识
    一、单位怎样规避工伤纠纷可以采取以下措施:1、对职工特别是新职工进行职业培训,强化安全意识,提高自我保护能力。2、完善科学管理制度,落实各项安全生产防护措施。3、及时发放配备劳动保护用品。4、安排职工加班加点工作时应考虑职工身体承受能力。5、定期对企业生产设备进行检测和维护,防止因生产设备的原因发生事故。《工伤保险条例》第五十四条职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议,按照处理劳动争议的有关规定处理。《劳动争议调解仲裁法》第五条发生劳动争议,当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,除本法另有规定的外,可以向人民法院提起诉讼。二、工伤纠纷怎样谈判当劳动能力鉴定结论出来后,工伤理赔的程序已经启动,.出于经济利益的驱动,基本无法停止。将此视作一场工伤职工与用人单位的
    2024-01-16
    207人看过
  • 法院审理工程施工中停工纠纷怎么处理?
    一、法院审理工程施工中停工纠纷怎么处理?法院审理工程施工中停工纠纷需要根据双方当事人如何提交的证据材料,还有就是审理查明的一些事实来做出公平的判决。1、《民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。2、《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》相关规定:(1)因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,隐蔽工程在隐蔽之前,承包人已通知发包人检查,发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建,发包人应当赔偿因此给承包人造成的停(窝)工损失,包括停(窝)工人员人工费、机
    2023-05-22
    463人看过
  • 施工单位提出工期索赔的目的是什么
    1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。一、工期索赔费用索赔的关系是什么?两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。二、对已经产生的工期延长,建设单位一般采用两种解决办法1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将合同期顺延;2、施工单位采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由施工单位造成,而建设单位已认可施工单位工
    2023-04-03
    383人看过
  • 施工单位纠纷不能分摊人工费
    根据我国有关法律法规,建设单位与总承包单位因工程量、质量、造价等发生争议的,建设单位不得支付由此产生的人工费。第三十五条建设单位与总承包方、承包方与分包方因工程的数量、质量、造价发生争议的,建设单位不得因争议按照《条例》第二十四条的规定拨付工程款的人工费,而总承包方不得按照《条例》第二十四条的规定支付工程款的人工费,也不得因争议按规定代为支付工资。第三十六条建设单位、总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者无合法经营资格的单位,拖欠农民工工资的,由建设单位或者总承包单位清偿。建设单位允许其他单位和个人以建设单位名义承揽建设工程,造成拖欠农民工工资的,建设单位应当予以清偿。监督委员会的权力是什么。监察委员会对公职人员依法履职、公正廉洁用权、廉洁从政、廉洁从业等情况进行监督检查。2。监察委员会调查了涉嫌贪污贿赂、滥用职权、渎职犯罪、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国有资产等职务犯罪。监察委
    2023-05-02
    482人看过
  • 怎样做好国际工程的施工索赔呢?
    所谓国际工程,是指通过国际公开竞争性招标进行工程发包,并按照国际上通用的工程项目管理模式进行建设的工程。就我国而言,它既包括我国各个对外工程公司承包施工的海外工程,也包括在我国境内进行国际公开招标的国内工程项目,如云南鲁布革水电工程、四川二滩水电工程、黄河小浪底水利枢纽工程等等。国际工程承包施工,是在竞争激烈的国际市场上进行的,承包商为了在竞争中获得工程施工合同,往往要降低报价以战胜竞争对手。但为了在施工中获得利润,便不得不在加强合同管理和索赔上下功夫。这已经成为国际工程界的普遍做法,即通常所说的“中标靠低价,盈利靠索赔”。根据笔者过去几年的实践经验,做好合同索赔,可使每个工程项目的索赔收入金额达到该项目合同价的5%~10%,个别的还可能更多点。这对于维护承包商的经济利益十分重要。怎样做好国际工程的施工索赔呢?根据我们的实践和经验教训,必须做好以下工作:1、建好工程项目这是索赔成功的前提。
    2022-11-13
    285人看过
  • 工伤怎么向单位索赔程序
    一、工伤怎么向单位索赔程序第一步:工伤认定1、自事故发生或者诊断为职业病之日起30日内,由所在单位向劳动部门提出工伤认定申请。2、单位逾期未提出申请的,工伤职工或者其直系亲属在事故发生或诊断为职业病之日起30人后,1年之内可以直接向劳动部门提出工伤认定申请。3、劳动部门受理申请后,应在60日内作出工伤认定决定,并在20日个工作日内送达给工伤职工或者其直系亲属、单位,并抄送社保经办机构;如果对工伤认定不服,可以向上一级劳动部门申请行政复议,对复议结果不服的,才能向人民法院提起行政诉讼,即必须先复议后诉讼。4、如果劳动部门不受理工伤认定申请,职工或者直系亲属既可以申请行政复议也可以提起行政诉讼。如果申请了行政复议但不服复议决定的,还可以再行提起行政诉讼。第二步:劳动能力鉴定5、医疗终结后如存在残疾,影响劳动能力的,应当向社区的市级劳动能力鉴定委员会申请伤残鉴定,单位、工伤职工或者其直系亲属都可
    2023-04-14
    414人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建筑施工单位造成工程款纠纷会怎样处理?
      浙江在线咨询 2022-05-22
      1、依据我国相关法律的规定,建设单位应诉工程款的,就需要收集相关的证据,并且写答辩状,而建设单位也可以委托代理律师进行应诉。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第五十八条委托代理人 当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人: (一)律师、基层法律服务工作者; (二)当事人的近亲属或者工作人员; (三)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。 第一百二
    • 施工单位对建筑工程工程质量不合格的怎样处理?
      宁夏在线咨询 2021-11-21
      建筑设计单位不按建筑工程质量施工的处罚如下: 一、责令建筑设计单位改正,并根据情况处以罚款。 二、造成工程质量事故的,责令单位停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处以罚款。并且需要赔偿受害者昂的损失。 第三,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
    • 工程开工未能施工怎样向工程监理索赔
      安徽在线咨询 2022-11-22
      按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。 《民法典》第八百零四条,发包人原因致工程停建、缓建的责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    • 单位与职工的纠纷怎么处理
      江西在线咨询 2021-11-09
      与用人单位的纠纷可以通过以下途径处理:与用人单位协商;向企业劳动争议调解委员会或在乡镇、基层人民调解组织、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织申请调解;调解不成的,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,向人民法院提起诉讼。
    • 工程质量纠纷施工单位擅自停工咋办?
      香港在线咨询 2023-12-10
      先协商了解具体原因,协商解决办法,协商不成,找上头领导,问题升级。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。