上海市装修合同-法师兄

上海市装修合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 09:40:45 69 人看过

合同编号：_________

发包人（简称甲方）：_________

承包人（简称乙方）：_________

依照《中华人民12

2、乙方工作：

（1）在开工前检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

（2）早上7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。

（3）召集有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场交底。

（4）指派_________为乙方驻工地代表，全权负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

第七条违约责任

1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。

2、因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方_________元。

3、乙方擅自拆改房屋承重结构或12

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

业主
老房装修工程无规矩上海拟订翻新装潢专门合同

由于近期新房销量较低，加上许多新房都是装修房，业内预计，装修行业有向二手房和老房子的翻新装潢发展的趋势。遗憾的是，翻新装潢尽管要求比毛坯房装修更高，却还没有专门的合同文本。上海市装饰装修行业协会负责人昨天告诉记者，将研究出台专门用于翻新装潢的细分合同。根据上海市装饰装修行业协会测算，仅翻新装潢这一项业务，上海5年内将有超过100亿元的需求总量。不过翻新装潢毕竟还是与传统的毛坯房装修有很大的不同。佳园装潢董事长黄振举例，在翻新的时候，住在房子里的居民是不是要暂时搬走？哪个时段施工才能不影响居民休息或工作？已经放在房内的家具如果在装修期间发生损坏责任如何界定？此外，翻新装潢对施工周期一般要求都很高；房子住久了，当初装修时留下的水电等图纸资料都很难齐全了，再加上后来或又有增加、改动，也给翻新工作带来很大的技术难度。这些目前还都没有合同的约定，各大装修公司只能按照现有的装修合同来操作。市装饰装修行

2023-06-05

148人看过
首套房
上海贷款装修贷款利率

根据上海地区购房政策以及公积金政策的相关规定可知，如若在上海购房，上海的公积金贷款利率分为以下两种情况：（1）首套房的公积金贷款利率：在1至5年内的公积金贷款年利率为2.75%，在5至30年内的公积金贷款年利率为3.25%；（2）第二套房的公积金贷款利率：在1至5年内的公积金贷款年利率为3.025%，在5至30年内的公积金贷款年利率为3.575%。一、二手房贷款利率二手房贷款利率：（一）申请普通的商业房贷，贷款期限在5年以上时，贷款年利率为4.90%，5年以下，贷款年利率为4.75%；（二）申请住房公积金贷款，贷款期限在5年以上时，贷款年利率为3.25%。5年以下，贷款年利率为2.75%。二、二手房公积金贷款利率是多少二手房公积金贷款利率：商业房贷5-30年利率7折4.16%商业房贷5-30年基准利率5.94%商业房贷1-5年(含5年)利率7折4.03%商业房贷1-5年(含5年)基准利率5

2023-03-14

190人看过
集体合同
上海市集体合同条例修正案全文

一、增加一条作为第十三条：工资集体协商一般包括下列内容：(一)工资分配制度、工资标准、工资分配形式和工资支付办法；(二)职工年度平均工资水平的调整幅度；(三)奖金、津贴、补贴等分配办法；(四)双方认为应当协商的其他工资事项。二、增加一条作为第十四条：工资集体协商可以参考下列因素：(一)企业劳动生产率和经济效益；(二)企业上年度职工工资总额和平均工资水平；(三)企业及行业的人工成本水平；(四)全市及行业的职工平均工资水平；(五)企业工资增长指导线和劳动力市场工资指导价位；(六)最低工资标准；(七)城镇居民消费价格指数；(八)与工资集体协商有关的其他因素。三、将原第十六条修改为第十八条，并将第三款修改为：协商双方可以就与协商议题相关的事项，要求对方提供相应的资料和说明。对确实属于企业商业秘密的，企业可以与参与协商的代表签订专门的保密协议。四、将原第十七条修改为第十九条：上级工会应当指导职工一方

2023-06-05

71人看过
机动车
在上海装修噪音扰民处理

上海装修噪音扰民规定是：禁止在夜间进行建筑施工作业，但抢修、抢险的情况除外，如果因为混凝土连续浇筑等特殊原因确需在夜间从事建筑施工作业，施工单位应当在进行施工前向所在地区环保部门提出申请。经过批准在夜间施工作业的施工单位应当在施工作业现场的显著位置公示行政许可的内容。噪音扰民如何处理，噪音扰民几点可以报警1、向公安部门投诉，公安部门主要负责社会生活类的噪声。比如机动车辆未按规定鸣号的、擅自使用高音器材影响他人的、不适当装修活动影响他人生活的。2、可以向环保部门投诉，比如工地夜间施工、企事业生产，饮食服务行业等产生的噪音。3、向城管部门投诉，对于零售乱摆的小贩发出的噪音，有的还使用高分贝的喇叭进行宣传销售的。《中华人民共和国噪声污染防治法》第六十四条禁止在噪声敏感建筑物集中区域使用高音广播喇叭，但紧急情况以及地方人民政府规定的特殊情形除外。在街道、广场、公园等公共场所组织或者开展娱乐、健身等

2023-08-01

151人看过

结婚证
上海装修公积金提取流程

网友政法校长时代给出的答案是:上海住房公积金装修提取流程如下:1.职工凭提取证明文件,向所在单位提出提取住房公积金的申请,所在单位核实后,出具《提取申请书》一式二份。集中封存户职工到分中心或管理部申请开具《提取申请书》。2.职工凭《提取申请书》及其他提取申请资料,到单位缴存住房公积金的分中心或管理部申请提取住房公积金,分中心或管理部出具《提取通知书》,由职工签字确认提取金额。3.职工当日持分中心或管理部审核确认的《提取申请书》一式二份及《提取通知书》一式三份,当日到建设银行办理支款手续。4.职工将建设银行付款确认后的《提取通知书》一份退给单位,作为单位记账凭证。上海装修公积金提取流程是怎样的网友给出的答案是:可以。职工申请提取住房公积金的，应由职工本人先向所在单位提出提取住房公积金申请，单位审核同意后，由职工本人持本人身份证、相关证明材料到管理中心办理审批手续。在上海，房屋装修能提取公积金

2023-05-31

351人看过
房屋装修
申请上海公积金装修提取

在家庭装修、装饰、大修和小型维修等行为中，无法提取特定的信息。房屋装修是不能提取住房公积金的。根据《青海省住房公积提取管理办法》中规定，大修自住住房的，需提供房地产权证、房屋安全鉴定书和工程结算书才能提取住房公积金。在家庭装修、装饰、中修和小型维修等行为中，无法提取特定的信息。2、房屋装修是不能提取住房公积金的。”据了解，在《青海省住房公积提取管理办法》中规定，大修自住住房的，需提供房地产权证、房屋安全鉴定书和工程结算书才能提取住房公积金。据了解，“大修”是指经有资质的房屋安全鉴定机构鉴定，危险等级达C级以上的房屋进行维修的行为。此外，新建、改建自住住房的，应提供土地使用权证、建设工程规划许可证和工程结算书。工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的，还应当提供建设工程施工许可证。“大修”，顾名思义，就是指维修房屋，它与装修有着两种不同的概念。房屋装修和住房

2023-09-17

252人看过
法律综合知识
上海商铺装修需要报备吗

一、上海商铺装修需要报备吗1、首先，装饰企业需要向所在区域的物业管理部门提交书面申请，需附带门店的所有权证书、法人代表的个人身份证明文件及其复印件；如有装修公司参与此次工程，还须提供该装修公司的营业执照副本及公司施工许可证副本等相关证件的复印件。2、其次，在正式开始对房屋实施装修前，业主或授权人必须前往房屋所在地的基层管理单位进行登记备案，并取得相应的许可证明。若装修方案涉及到商铺结构的拆除、改造或增强加固等事项，应当尊重当地法规，取得相关部门批准后方可进行。3、最后，装饰企业应携带商铺的相关资料，前往当地的行政执法局办理店铺的审批手续。在此过程中，申请人需认真填写审批表格，待审批合格后，方可获得当地执法局的核准。一旦审批通过，便可领取到门面房装修的核准证。《中华人民共和国民法典》第九百四十五条业主装饰装修房屋的，应当事先告知物业服务人，遵守物业服务人提示的合理注意事项，并配合其进行必要的

2024-07-04

225人看过
房屋装修
装修合同引发房屋装修纠纷

根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定,该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定,下列案件由本条规定的人民法院管辖:(一)因房地产纠纷提起的诉讼,由房地产所在地人民法院管辖。因此,该案件应由房地产所在地人民法院管辖。根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定，该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，下列案件由本条规定的人民法院管辖：（一）因房地产纠纷提起的诉讼，由房地产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第二十八条第一款、第二款规定，民事诉讼法第三十三条第一款规定的房地产纠纷，是指房地产权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，根据房地产纠纷确定管辖。【房地产纠纷房地产纠纷是指在房地产交易、抵押、融资、租赁等过程中,因各

2023-10-30

79人看过

预付款
怎样签订装修合同?如何审核装修合同?

1.正常规范预算表应含有主材、辅材、人工费项目。另外预算表要有预算说明、工艺说明，材料说明和验收标准。有的含有特殊工艺说明，要注意特殊工艺是否要另外收费?2.装修预算表要增加一条：决算总价不能超过预算总价5%，超出部分装修公司自理。(这个范围区间可以根据每位同学经济能力，装修打算花费的金额来考虑。)这一条是关键，如果最后决算价翻番，那预算表就失去了意义。而且要注意多算、错算、漏算是装修公司的责任，如果因此超标，那应该装修公司负全责。3.有些辅料会在很多地方用到，JS就会这里算一点，那里算一点，分散投资不痛不痒的。这个时候我们就可以要求合并计算。4.所有装修公司代为购买的主材，最好分项注明主材的品牌、型号、规格、档次，这样才能比较材料的优劣和价格的高低。辅材也要尽量标注清楚，最好在表中分项明细标注。这点是很多消费者容易忽略的。注意商家打价格差异就是在这里。5.所有木工制作的部分，比如鞋柜，应

2023-06-09

50人看过
法律综合知识
上海：装饰装修验收仍使用现行标准

新的《上海住宅装饰装修验收标准》还在修订之中，住宅装修验收目前仍使用现行标准，也就是业内简称的“3.15”标准。社会上传言新标准已于9月1日正式实施完全是谣传。这是日前市室内装饰质量监督检验站站长曹坚在接受本报记者采访时明确表示的。据曹坚介绍，仍在执行的“3.15”标准(即《住宅装饰装修验收标准》)为上海市地方标准，由原上海市技术监督局和上海市建设委员会于1999年1月11日联合发布(标准号为db31/t30———1999)，并于当年3月15日正式实施。由于近年来上海房地产市场的飞速发展，居民对住宅装修的要求不断提高，新材料、新工艺、新设计的不断发展，以及全装修商品房的推出，老标准已经越来越不能适应新的质量验收要求，各界要求修改标准的呼声也日趋强烈。据悉，上海市质监局标准化处正组织有关部门和专家对新标准进行修订，但由于要修订的项目较多，必须经过大量的技术验证工作并要广泛征求各界意见，预计新

2023-06-10

453人看过
仲裁机构
装修工不安合同装修怎么办

1、可以先拒绝支付装修工程款，与施工方协商解决，看是重新装修还是扣除相应装修款项。这种时候，跟对方沟通很重要，其实在这里边，最主要的责任还是装修方，因此，只要能够跟他们协商出解决方案，一般就能够解决，毕竟他们也怕最后被你告了，吃官司的话事情就麻烦了。2、但是实际中，可能你提出来的解决方案他们无法接受，那么就会导致事情协商不成，但只要有确实有力的证据证明工人确实是乱装修，并造成严重损失的，就可至法院提起诉要求重新装修并赔偿损失。一、如何通过法律途径维权装修工作，必须要有法定资质才能做。无资质者进行装修的，即使跟你签订了合同，也是无效的，更别说预算表。你可以要求停止施工，退还多付款项。装修的不满意的部分，可要求拆除，恢复原状，费用由对方承担。如果他不同意，可以向法院起诉，要求返还不当得利。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违

2023-03-22

129人看过
法律综合知识
上海新房精装修预售合同中哪些条款要注意

1．审查开发商是否合法持有的＂五证＂。购房者在签署预售合同时，应严格审查房地产开发商所持有的国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑施工许可证以及商品房预售许可证是否齐备，以确保交易的安全性和有效性。2．购房者有权利要求开发商签署由房管部门统一印制的或者建设部推荐的合同文本，并且需要确认代表开发商签字的人员是否为其法定代表人。如果并非法定代表人，那么就必须审查其是否持有有效的《授权委托书》，以保证合同的法律效力。3．在预售契约中，必须明确约定违约责任，最好能够明确规定违约金的具体数额。如果约定按照天数计算违约金，那么建议采用现行的违约金标准，即每日万分之四，以保障自身权益。4．针对可能出现的纠纷，买卖双方可以通过友好协商的方式进行解决，也可以选择仲裁或者诉讼的途径来维护自己的合法权益。5．有些开发商在购房者支付定金后，未能成功申请到银行按揭贷款，此时他们往往仅退还购房

2024-04-23

489人看过

业主
上海：住宅装饰装修验收新标准颁布

住宅装饰装修验收新标准颁布室内空气质量不达标不准交房本报讯如果装修后居室内的甲醛、苯等有害气体超标，业主可以拒绝验收房屋，甚至把装修公司告上法庭。昨天，上海发布了《住宅装饰装修验收标准》强制性地方标准，该标准经过3个月的公告期后，将于2004年3月15日正式实施。这也是全国各省市中第一个出台的有关住宅装修验收质量的强制性地方标准。据市质监局张国华副局长介绍，相比较1999年3月15日上海制定的《住宅装饰装修验收标准》地方标准而言，此次新发布的标准增加了三个方面的新特点：一是首次将装修后的室内空气质量列入房屋验收要求范围。规定：游离甲醛要小于等于0.08毫克/立方米；苯要小于等于0.09毫克/立方米等。室内空气质量必须经检测合格后才能交付使用。这项新标准适用于新建住宅、全装修住宅，以及二次装修的住宅。二是严把“装修链”源头：建材的安全性，规定所有建材排毒量必须通过《十项室内装饰装修材料污染限

2023-04-22

265人看过
法律综合知识
邯郸市装修合同违约找谁？

一、邯郸市装修合同违约找谁？1．消费者协会当消费者在装修的过程中遇到问题，又与装饰公司沟通未果时，我们便可以向消协投诉，拨打消费者协会的12315热线寻求帮助。2．行业协会当消费者遇到装修纠纷的时候，投诉到装修行业协会也是一种解决问题比较有效的途径。大部分行业协会都设有咨询投诉部门，开辟专用投诉电话。（可根据自己所在的城市，查询投诉电话。）3．媒体监督媒体监督是消费者不得已而为之的一个手段。当多方调解无效时，也可以采取向媒体投诉爆料的形式。有些正规的商家担心不良行为被公布，愿意积极配合解决问题。但媒体监督同样不具备强制力，特别是一些不在乎品牌形象的小公司，也会无视业主的要求，最终导致维权困难。4．法律途径当采用各种方法无法维护自身权益时，消费者只能使出终极手段——向法院提起上诉，要求装修公司或商家对侵权行为予以赔偿。一旦认定为企业的过错，法院判决具有法律上的强制性，企业也必须负起责任。二、

2024-01-19

500人看过