施工索赔需要收集的证据有哪些-法师兄

施工索赔需要收集的证据有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2022-07-05 01:22:24 439 人看过

因施工受损，索赔时需要收集的证据一般应有：1、存在正当索赔理由的证据，也就是侵权或者违约的证据；2、损失的证据，也就是因此遭受了多少的损失证据；3、证明当事人合法身份的证据；4、其他证明当事人主张的证据。施工索赔需要收集的证据有哪些的法律依据

《民事诉讼法》第六十七条

当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

《中华人民共和国民事诉讼法》（2021修正）：第一编总则第六章　证据第六十七条　当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。\n当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。\n人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
员工索赔工资需要哪些证据材料

一、员工索赔工资需要哪些证据材料员工索赔工资需要以下证据材料：1．工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录。2．用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件。3．劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录。4．考勤记录。5．其他劳动者的证言等。二、老板拖欠工资不给打110管用吗老板拖欠工资不给打110一般不管用，拖欠工资属于劳动争议，可通过向劳动监察大队投诉，或申请劳动仲裁的方式予以解决。劳动争议属于民事纠纷，警察是不能管的。讨要工资这事110还真起不到太大作用，因为老板拖欠工资的行为并不在公安机关的管理范畴内，因此拨打110并不是正确的选择。最简单的处理方法其实是电话投诉到当地劳动执法监察大队，他们会依据《劳动保障监察条例》依法对用人单位进行监督检查并协调处理，查证属实的，劳动监察大队会责令限期支付，逾期不支付的，还可以请求

2023-12-20

85人看过
证据收集
工伤索赔证据收集技巧分享

发生工伤，单位不承认与其劳动关系2009年8月，李某之子小李经包工头于某介绍，与同乡韩某等人一起来到石家庄市，在某建筑公司从事钢筋工，双方未签订劳动合同。因小李没带身份证，建筑公司也没有为其办理工作证，但给韩某等人办理了工作证。一个月后的一天晚上，小李和工友加班后外出吃饭返回工地，横穿马路时发生交通事故，小李不幸身亡。因建筑公司不认可与小李存在劳动关系，李某无法获得相应的工伤赔偿，遂向当地劳动争议仲裁委员会申诉，要求确认其子小李与建筑公司存在劳动关系。劳动争议仲裁委员会因原告未能提供相应证据，驳回原告的申诉请求。当事人不服仲裁起诉到法院李某不服，向石家庄市桥西区人民法院起诉。在法庭审理过程中，证人韩某、于某等到庭作证，证明小李是与证人一起到建筑公司工地工作，均未签订劳动合同，除小李因未带身份证没有办理工作证外，其他工人均办理了的事实，建筑公司对证人是该工地工人的身份以及证人提供的工作证的真

2023-07-02

171人看过
证据收集
证据收集和索赔程序

工程索赔是个专业性极强的课题，作为承包商应配备既懂建设又懂法律的专业人员参与整个过程。索赔成功的关键是保存一切能够证明自己具有可获得的权益原始的证据资料。在诉讼上，索赔是一种确权之诉，必须要有证据支持才得能得到确认。因此，必须掌握证据学原理，了解什么样的索赔需要收集什么样的证据以及如何搜集、归类、保存证据。作为承包商应建立科学的资料管理体系，注意随时搜集整理工程项目的有关资料，保持其完备性和准确性。与监理工程师及甲方代表的谈话资料；各种施工进度表，包括监理工程师和分包企业的进度表；来往信函；施工备忘录；会议记录；工程照片；监理工程师填到的工程施工汇总表；重大事项记录；工资单据和付款单据；工程检查和验收报告；所有合同文件；其他。上述资料在发生的当时应注意取得监理工程师或甲方代表的签字。对索赔的程序、期限应在承发包合同中明确约定，以利于实际操作。凡不属于承建单位责任导致工程拖期和成本增加事件发

2023-04-22

444人看过
证据收集
敲诈勒索罪的证据收集重点有哪些

敲诈勒索罪取证要点如下：1、证明案件真实情况的事实都是证据。证据分为物证、书证；证人证言；被害人供述；2、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护，鉴定结论；3、侦查检查笔录，视听资料，敲诈勒索罪的证据主要包括主观方面和客观方面。一、敲诈勒索罪构成要件如下：1、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益；2、在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为；3、在主观方面表现为直接故意，必须具有非法强索他人财物的目的。如果行为人不具有这种目的，或者索取财物的目的并不违法，如债权人为讨还久欠不还的债务而使用带有一定威胁成分的语言，催促债务人加快偿还等，则不构成敲诈勒索罪；4、主体为一般主体。凡达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。二、敲诈勒索罪的量刑标准如下：1、敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以

2023-07-01

386人看过

笔录
工程索赔具体需要搜集什么证据?

进行工程索赔的证据包括建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。一、工程造价鉴定需要提交的材料(1)诉讼案件当事人的起诉状、答辩状、庭审笔录或仲裁案件申请人、被申请人的申请书、答辩状2)当事人共同认定的相关专业工程设计图纸、设计修改、变更通知单、现场签证单、技术核定单、图纸会审记录3)当事人签订的施工合同、协议、补充协议4)开工报告、竣工工程验收证明或其它能够证明实际开工、竣工时间的资料5)当事人共同认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同以及建设单位供应的建筑材料、设备清单6)工程预算书、工程结算书、财务资料7)招投项目中的招投标文件、中标通知书8)调查询问笔录、现场勘察记录9)经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录10)当事人共同认定的其它涉及该工程造

2023-03-21

54人看过
证据收集
玩忽职守证据有哪些需要收集

一、犯罪主体的认定及相关证据收集本罪犯罪主体为特殊主体，即只能是国家机关工作人员。具体可以分为五类：一是在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员；二是在依法行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员；三是在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员；四是受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派，到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员；五是虽未列入国家机关人员编制但在其中从事公务的人员。因此，本罪主体身份证据主要有两方面：一是证明相关组织行使国家行政管理职权。比如，有关人员为上述第一类、第四类的，需收集相关公司和企业的营业执照、事业单位的组织机构代码证、主管部门对人民团体成立的批准文件。二是证明相关人员从事公务。比如，第一类人员需收集任职文件、干部履历表，其他需收集任命书或委派书、聘用协议、相关机关就其身份的说明等。需要注意的是，上述五类人员

2023-03-23

335人看过
证人证言
工程索赔证据的种类与收集方法

（一）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；（二）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（三）施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录；（四）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认；（五）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（六）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（七）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据；（八）工程检查验收报告和各种技术鉴定报告；（九）双方的工商登记资料；（十）招标文件、施工合同文本及各种会议、会谈纪要等。工程索赔的资料要哪些工程索赔资料的准备包括索赔信、索赔报告、附件三部分。1、索赔信索赔信是一封承包商致业主或其代表的简短信函，应提纲挈领地把索赔文件的各部分贯通起来。索赔信包括（1）说明索赔事件；（2）列举索赔理

2023-07-17

104人看过
法律综合知识
诽谤罪如何搜集证据，需要收集哪些证据

一、诽谤罪证据收集和诽谤罪有关的材料依据《刑事诉讼法》第五十条证据及其种类可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、收集的途径和方法：诽谤罪属于告诉才处理的案件，证据多由受害人自己收集，上述八类证据中，受害人可以收集到的除（五）、（六）、（七）外，其他都能够做到的：1、最为方便快捷的是视频音频资料的收集，比如加害人在正在捏造并散布受害人的虚假事实时，可以用手机或其他录音设备偷偷进行录音录像及拍照；2、邀请听到的人作为证人，跟他们聊天时可以将话题引入你需要的内容，并进行录音固定成证据；收集加害人散布谣言的文字材料；3、收集受害人自己受到侵害的具体表现和事例等。三、诽谤

2024-04-05

384人看过

法律综合知识
公司搬迁不赔偿需要收集哪些证据？

一、公司搬迁不赔偿需要收集哪些证据？工厂搬迁老板不赔钱需要收集证据到劳动监察大队投诉，或者到劳动仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付赔偿金。单位搬迁异地要看迁址，本身给劳动合同履行带来的影响。搬迁使劳动合同从正常角度看无法履行，就属于法定上的客观情况发生了重大变化，劳动者是可以拒绝履行并提出解除劳动关系的，也可以要求企业经济赔偿。二、因工厂搬迁导致员工和单位解除劳动合的合法程序是什么？（1）制作书面解除劳动合同通知书，并且送达给劳动者，解除劳动合同通知书应当载明用人单位解除劳动合同的事实、理由及依据。（2）应当事先将解除劳动合同理由通知工会。用人单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求用人单位纠正。用人单位应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会。用人单位解除劳动合同与职工的利益密切相关，而工会是维护职工合法权益的组织，因此，在劳动合同解除时应发挥工会的作用以防止企业滥用

2024-01-13

75人看过
预付款
理解施工索赔证据的基本要求

确认索赔的条件如下：1、合同或其他证据应为索赔提供法律依据，或提供合理依据支持索赔的证据；2、成本增加是由于合同期内不可预见的原因造成的，而不是承包商的错误；3、与索赔相关的成本是可识别或可确定的，并且相对于已完成的工程量而言是合理的；4、为支持这项索赔而提交的证据是客观和可核实的，并非基于对问题处理的主观意见或未经证实的索赔。拉项目索赔通常包括以下成本要素：劳动力成本，材料费、施工机械使用费、保修费、保险费、利息费、管理费、利润损失、机会损失等；5、索赔是承包商在合同规定的期限内提出的；6、如果承包商的索赔超过了法律规定的诉讼期限。施工索赔证据有哪些？索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下，才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据，

2023-07-01

190人看过
施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4

2023-04-15

445人看过
业主
施工方对索赔有哪些要求？

1．索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。2．证据的种类。工程索赔审查的证据有：（1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（3）施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找；（4）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档；（5）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日排序。特别注意：上述证据材料，如条件允许，需要及时要求相关的负责人签字确认。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下：（1）索赔事件发生后28

2023-07-08

56人看过

工程施工
建设工程施工索赔证据

（1）招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。（2）投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件，在中标及签订施工协议书以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的基本依据。（3）施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释，则这个纪要就是将来索赔计价的依据。一、2022建筑工程索赔的程序是怎样的，索赔需要注意什么内容1）索赔事件发生后28

2023-04-07

270人看过
法律综合知识
一房两卖需要收集哪些证据

（1）在究明当事人身份背景及其基本状况这一环节中，相应的支撑性证据主要包括但不仅限于以下几类：针对自然人而言，应当提供具有合法性的户籍簿以及有效性的个人证件；至于个体工商户，他们需具备其作为户主的户籍簿以及同等效力的身份证件；对于法人实体或其他社会组织，诸如《法人登记证书》、《工商登记证书》等具有权威性的官方文件以及法定代表人和其他组织领导层成员的姓名、职务等信息都是不可或缺的。（2）为了证明房屋买卖交易关系确实存在，必须提供详尽记录交易内容与条款的买卖协议，以及支付款项的相关手续文件，如付款凭证、银行转账记录等，同时还需提供具有法律约束力的《产权证书》、预售许可或外销许可证、甚至于购房指标批件、《土地使用证书》、房屋产权过房手续、房屋共有人的书面同意出售声明以及两位及以上无利益冲突之人出具的证明等材料。（3）已经实际支付或尚未支付的购房款详细记录与证明，同样是至关重要的一项证据。（4）如

2024-05-06

332人看过