政府要求停工可以索赔吗

2021-02-05 640

普法内容

可以索赔工期，但不能索赔费用和利润。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

政府欠钱可以要求偿还吗
政府欠钱可以要求偿还。如果政府不偿还债务，债权人必须保留贷款借据和债务凭证的原件，经过多次催促，债权人可以找到政府的领导，若仍不起作用，债权人应当在诉讼时效内向法院起诉，债权人必须坚持文明讨论和依法办事，根据《中华人民共和国民法典》的规定，

2022-04-16 1,482
疫情政府要求停业后有补偿吗
有的。疫情期间企业一般都是带薪休假。

2020-08-25 648
城管可以要求工地停工吗?
建筑工地不属于城管管理，所以城管没有权力让建筑施工停工。但可以与有关部门联合执法，通过其他合法的途径使工地停工。

2020-08-03 339

专业问答更多>>

政府开挖河道可以要求赔偿吗
如果政府开挖河道没有违法行为，只能要求政府进行补偿。如果政府开挖河道有违法行为的，可以要求赔偿。《国家赔偿法》第四条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权

2022-03-17 15,340
政府以停工为由要求强拆，要求公司停工停产，不签协议，这样合法吗
该公司的行为违法，可以拒签协议，并可以报警处理。采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁，造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接

2022-01-19 15,340
可以要求政府强征土地吗
政府一般情况下是不可以强征土地的，但为了公共利益需要，实践中存在强征土地的现象。 1.征地补偿由如下三部分内容构成： (1)征地补偿费(包括土地补偿费和安置补助费); (2)青苗和地上附着物补偿费;

2022-11-20 15,340
违反拆迁程序可以要求政府赔偿吗
程序违法拆迁可以要求赔偿。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第三十一条规定：采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁，造成损失的，依法承担赔偿责任;对直

2023-05-19 15,340

法律短视频更多>>

01:12
政府官员可以做生意吗
政府官员不可以做生意。因为公务员需要遵纪守法，依法履行公职，不可以违反有关规定从事，或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。包括个人或者借人名义经商、办企业，违反规定买卖股票或者进行证券投资等。公务员需要遵纪守法，不可以有下

9,185 15,340
00:48
拖延发工资可以要求多少赔偿
拖延发工资可以要求多少赔偿，根据应付的实际工资来定。用人单位未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准，向劳动者加

2,526 15,340
01:02
疫情可以索赔费用吗
疫情不可以索赔费用。建筑企业因为疫情不能履行合同的，首先可部分或全部免除责任，即业主不能就此提起反索赔。部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观

1,974 15,340