甲方原因造成工期延误可以不执行合同吗

2021-12-11 1,018

普法内容

甲方原因造成工期延误，承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的，否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。

《中华人民共和国民法典》
第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程因甲方原因造成延期如何赔偿
建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。

2021-04-29 546
甲方原因导致工期延误的责任
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

2021-01-27 707
因承包人原因造成工期延误违约金上限?
按照合同规定，按天数计算违约金。一般合同里都有违约金赔偿上限，执行合同规定即可。如果合同跟法律相抵触，以法律为准。

2021-04-20 1,712

专业问答更多>>

因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加
1、因甲方原因导致工程延误，造成你司人工、材料成本增加的，可以要求甲方承担违约责任，赔偿损失。合同中的免责约定显失公平，可以起诉撤销，但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示，并且约定价款不

2022-01-24 15,340
施工期间工期延误太长甲方可以终止合同吗
1、合同法r60条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。r94条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：【4】当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。r2、根据上述规定，可以终

2022-10-22 15,340
以上原因造成甲方拖欠工期所得费用可以索赔
索赔内容：停工机械台班租赁费。劳工工资，现场管理人员费用，场地租赁费。由于甲方误工造成的其他经济损失。工程延误是由于承包人自身的原因造成，监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有：停

2022-10-06 15,340
甲方原因造成工程拖延,不支付货款,怎样处理?
《中华人民共和国合同法》第二百八十三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十

2022-11-02 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

2,979 15,340
01:01
烂尾楼是什么原因造成的
在房地产交易中，楼盘烂尾的现象越来越多，由此产生的纠纷也越来越多。烂尾房产生的原因多种多样，其中主要的原因有以下这三种： 1、由于开发商破产，缺乏建设资金，资金断裂等这些原因，导致工程停工； 2、开发商由于各种原因而陷入了债务纠纷，导致工程

3,900 15,340
01:17
如何签合同可以延期交税
如何签合同都不可以延期交税。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月。在规定期限内提出书面申请。纳税人需要延期缴纳税款的，应当在缴纳税款期限届满前提出申

619 15,340