您的位置:法师兄 > 专业问答 > 甲方原因造成工程拖延,不支付货款,怎样处理?

甲方原因造成工程拖延,不支付货款,怎样处理?

2022-11-02 16:11

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

江苏在线咨询顾问团

2022-11-02回复

专业分析:

《中华人民共和国合同法》第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十四条:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

处理货款迟延支付的违约金过高的办法是:一般情况下,由当事人自行协商处理。若当事人无法就相关事项协商一致的,可以向法院起诉,请求确认过高部分的逾期利息无效。

律师普法更多>>
  • 甲方拖欠工程款应该怎样处理
    甲方拖欠工程款应该怎样处理

    甲方拖欠工程款的处理: 1、工程竣工后,承包商应收集汇总所有涉案工程的资料,特别是影响工程价格的书面材料,如质量和价格清单、签证变更等,绘制竣工图纸,编制结算书,并按合同及时向甲方提交竣工结算报告; 2、甲方收到结算报告后,既不提出异议,也

    2022.04.17 822
  • 甲方原因造成工期延误可以不执行合同吗
    甲方原因造成工期延误可以不执行合同吗

    甲方原因造成工期延误,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取

    2021.12.11 1,045
  • 甲方不拨款造成民工工资拖欠
    甲方不拨款造成民工工资拖欠

    中华人民共和国劳动法》第四十八条国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。 《中华人民共和国劳动合同法》 第三十条用人单位应当按照劳动合同约

    2020.02.10 271
专业问答更多>>
  • 甲方拖延工期造成乙方付不起工资怎么办

    建议协商解决,协商不成可以起诉,也可以委托律师代为诉讼。具体情况和最终处理方式,还需要根据案件详情和证据情况等来确定

    2022-10-23 15,340
  • 甲方因不具备支付能力而拖欠工程款怎么办

    对于因没有支付能力而拖欠工程款的处理方法: 1、很多拖欠工程款的案件是由于违反分包和非法转包造成的,实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。这样就加大了取得

    2022-05-06 15,340
  • 因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加

    1、因甲方原因导致工程延误,造成你司人工、材料成本增加的,可以要求甲方承担违约责任,赔偿损失。合同中的免责约定显失公平,可以起诉撤销,但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示,并且约定价款不

    2022-01-24 15,340
  • 因天气下雨造成工期推迟甲方不付工程款怎么办

    甲方不付工程款的处理方法: 1、如果合同没有约定支付工程款项,则甲方的行为属于违约,可以起诉甲方,主张甲方承担违约责任。 2、违约责任的证明标准比较低,比较有胜算。 3、起诉时间一般需要三到六个月,起

    2022-10-13 15,340
法律短视频更多>>
  • 甲方不给工程款怎么办 00:51
    甲方不给工程款怎么办

    甲方不给工程款,债权人维权途径如下: 1、和对方进行协商。协商的方式有很多种,可以是口头的,也可以是书面的,还可以委托律师代为协商; 2、在协商不成的时候就要收集证据,保全证据; 3、向法院申请支付令或者提出诉讼; 4、如果债务是有保证人的

    506 2022.09.21
  • 客户一直拖欠货款不付怎办 01:19
    客户一直拖欠货款不付怎办

    搜集客户拖欠货款的证据,协商不成,到法院起诉,主张还款。以携带送货单和还款计划书的复印件约见律师,律师在审核过相关证据后会向法院申请立案,法院受理案件后律师会出庭维权。对方有财产的可以申请法院对其财产暂时进行查封,胜诉后可以申请执行对方的财

    1,418 2022.04.15
  • 发包人拒不支付工程款怎么办 01:42
    发包人拒不支付工程款怎么办

    发包人拒付工程款的处理方法如下: 1、发包人不组织验收、不使用的,拒绝支付工程款。在这种情况下,承包人只能起诉发包人支付工程款,并要求对工程质量进行鉴定。经鉴定,质量符合合同规定或者国家规定的,由发包人支付工程款;质量不符合合同或者国家规定

    1,468 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?