您的位置:法师兄 > 专业问答 > 拖欠工程款停工损失哪个负责

拖欠工程款停工损失哪个负责

2022-08-23 17:34

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖南在线咨询顾问团

2022-08-23回复

专业分析:

合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

如果发包人拖欠工程款,工人停工造成损失的,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

律师普法更多>>
  • 拖欠工程款停工损失具体由谁负责
    拖欠工程款停工损失具体由谁负责

    拖欠工程款停工损失具体是由发包人负责。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    2021.04.07 107
  • 工程款拖欠找哪个部门
    工程款拖欠找哪个部门

    我国的民法典规定,可到工程所在地或被告所在地法院起诉。管辖法院是区或县法院,只要把起诉书提交到法院,法院立案受理了,起诉程序就算完成了。拖欠工程款属于民事纠纷,清欠办只负责农民工工资,所以要在要支付工程款那天起三年内到法院起诉。凭借欠条可直

    2022.04.13 1,244
  • 拖欠工程款找哪个部门
    拖欠工程款找哪个部门

    拖欠工程款的解决方法: 1、可以去工程所在地或被告所在地人民法院起诉,管辖法院应该是区或者县人民法院; 2、拖欠工程款属于民事纠纷,清欠办只负责农民工工资,所以应该在应付工程款之日起两年内到法院起诉。凭借欠条可以直接起诉建设单位,但是应当尽

    2022.08.06 2,127
专业问答更多>>
  • 拖欠工程款停工损失谁负责

    拖欠工程款停工损失由建设方承担。 1、建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要

    2022-06-23 15,340
  • 开发商拖欠工程款谁负责

    【1】建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了两年的诉讼时效,丧失胜诉权。 【2】胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。 【3】法院在受理强制执行后,会依法查询债务人名下的房产

    2022-04-26 15,340
  • 拖欠工程款纠纷谁负责举证

    拖欠工程款纠纷由被拖欠方负责举证。因为当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。在作出

    2022-05-27 15,340
  • 拖欠工程款可以去停工吗

    可以。 发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。 当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。 这种情

    2022-06-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 工地拖欠工程款找哪个部门解决 01:00
    工地拖欠工程款找哪个部门解决

    工地拖欠工程款找哪个部门解决应该根据具体的情况而定。拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行;政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。起诉必

    2,079 2022.05.11
  • 工程拖欠工程款怎么办 01:11
    工程拖欠工程款怎么办

    工程拖欠工程款的,当事人可以通过协商的方式要回工程款,也可以通过起诉的方式要回工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料,法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解,如果能达成调解的,则法

    522 2022.04.25
  • 工程款拖欠怎么解决 00:54
    工程款拖欠怎么解决

    拖欠工程款一般由双方尽量协商解决,如果无法达成合意,可以到当地的建设局或者信访局寻求帮助,也可以采取诉讼或者仲裁的方式来解决问题。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定可知,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价

    1,447 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?