因新冠肺炎疫情致使工期延误应该怎样办？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利。 2、根据诚实信用的原则，施工单位在新冠肺炎疫情发生后应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大。 3、收集因新冠肺炎疫情影响而导致工期延误、工程费用增加的证据材料，如政府要求延期开工或准许复工的文件通知、工期延误期间的人员考勤、费用开支等材料，做好承担举证责任的准备。
新冠肺炎防疫期涨价犯法，可能会责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。
-
新冠肺炎疫情下，员工工资如何发放首先是公司和员工要能协商尽量协商；公司要尽量避免以一纸通知的这种方式直接把员工工资降下来要对员工有所尊重；如果提供了劳动但未达到正常办公程度的支付的工资不得低于当地工资标准等。
2020.02.01 261 -
新冠肺炎防疫期涨价犯法吗新冠肺炎防疫期涨价犯法，可能会责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。
2020.08.29 140 -
新冠肺炎疫情属于不可抗力吗新冠肺炎疫情属于不可抗力。疫情是一种不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，其性质可以认定为不可抗力事件，但其在具体合同关系中是否会被法院认定为不可抗力，构成法免责原因，仍需结合具体合同的根本目的、履行合同、因果关系等因素来判断。因不可抗力
2022.05.11 2,206
-
因新冠肺炎疫情致使工期延误应该如何办
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利
2022-08-29 15,340 -
因新冠肺炎疫情致使工期延误如何办
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利
2022-08-29 15,340 -
因新冠肺炎疫情致使工期延误该如何办理？
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利
2022-09-01 15,340 -
新冠肺炎疫苗免费几天
是免费的。根据有关规定，确诊新型冠状病毒感染的肺炎患者的医疗费用，基本医疗保险、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政补助，实施综合保障。二、确诊新型冠状病毒感染的肺炎异地就医患者，先救
2021-10-27 15,340
-
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。 通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并
3,065 2022.04.15 -
01:13
强制性打新冠疫苗违法吗强制性打新冠疫苗违法。新款疫苗目前不是强制打的，是自愿打的，但为了自身和他人的健康考虑最好极时去注射。据相关法律规定 医疗卫生与健康事业应当坚持以人民为中心，为人民健康服务。医疗卫生事业应当坚持公益性原则。国家和社会尊重、保护公民的健康权。
7,410 2022.04.17 -
01:18
土地使用证到期之后应该怎么办土地使用证到期之后。主要分为以下几种情况进行处理： 从住宅所占用的建设用地使用权期限届满来说，可以自动续期。 如果从出让土地来说，包括续期和收回两种情况： 需要继续使用土地的话，土地使用者在土地使用权出让合同约定的使用年限届满的前一年，可以
2,553 2022.04.15
