您的位置:法师兄 > 专业问答 > 2022年发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款怎么办

2022年发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款怎么办

2022-11-30 04:26

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

黑龙江在线咨询顾问团

2022-11-30回复

专业分析:

1、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人应及时向发包人发出要求付款的通知。 2、发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。 3、协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。 风险提示: 1、发包人不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。 2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

熊飞律师

广东瀛穗律师事务所

只要超约定的工程款支付时间,不支付工程款,就是违法的。对工程款的支付时间没有约定或约定不明确的,以下时间视为支付时间:建设工程实际交付的,为交付之日;建设工程未交付的,为提交竣工结算文件之日;建设工程未交付,工程款未结算的,为当事人起诉之日。超过上述日期未支付工程款的,违法。

杨建莉律师

北京公也律师事务所

工程款支付进度一般约定具体如下:投标时支付投标保证金的,可以将投标保证金作为预付款支付给承包人,以提高承包人进入现场的积极性。注意综合工程进度及支付款项,剩余5%作为质量保证金在缺陷责任期满,已完成所有通知的缺陷整改工作,经发包人验收合格后支付。

律师普法更多>>
  • 工程进度款怎么支付
    工程进度款怎么支付

    工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。工程进度款支付方式按合同中付款方式执行,主要有按月支付、按工程阶段支付、一次性支付等。按月结算与支付是实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上

    2020.11.27 395
  • 工程进度款怎么支付?
    工程进度款怎么支付?

    工程进度款是按照合同中的付款方式进行支付的。执行工程进度款包含月结付款、工程阶段付款、一次性付款等等。其中月结付款指的是工程进度款是按照每月支来付。合同期在两年以上的项目,在年底的时候进行工程的清查,并且办理年度的结算。分部工程结算支付指的

    2020.04.27 216
  • 工程进度款怎么支付
    工程进度款怎么支付

    工程进度款的支付方式按合同中的付款方式执行,主要包括月付款、工程阶段付款、一次性付款等。月结付款是工程进度款的按月支付。合同期在两年以上的项目,年底进行工程清查,办理年度结算。分部工程结算支付是指当年开工,当年不能完成的工程,根据工程进度,

    2022.04.12 1,695
专业问答更多>>
  • 发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款怎么办

    1、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人应及时向发包人发出要求付款的通知。 2、发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。 3、协议

    2022-06-23 15,340
  • 超过约定的支付时间不支付工程进度款怎么办

    1、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人应及时向发包人发出要求付款的通知。 2、发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。 3、协议

    2022-10-13 15,340
  • 工程进度款怎么支付

    1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。 2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算。如对一般工业民

    2022-11-22 15,340
  • 发包方能不能暂停支付工程进度款

    按期支付工程进度款是发包人的合同义务之一,根据示范文本通用条款7.5.1条,发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的进度款属于因发包人原因导致的工期延误。本次疫情对企业影响非常大,

    2022-09-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 发包人拒不支付工程款怎么办 01:42
    发包人拒不支付工程款怎么办

    发包人拒付工程款的处理方法如下: 1、发包人不组织验收、不使用的,拒绝支付工程款。在这种情况下,承包人只能起诉发包人支付工程款,并要求对工程质量进行鉴定。经鉴定,质量符合合同规定或者国家规定的,由发包人支付工程款;质量不符合合同或者国家规定

    1,469 2022.04.17
  • 合同到期货款一直不支付怎么办 00:56
    合同到期货款一直不支付怎么办

    合同到期,货款一直不支付,债权人可以通过诉讼途径进行追讨。向法院起诉,追讨货款的流程如下: 1、准备民事起诉状,并且整理好证据; 2、向管辖法院递交立案材料,办理立案手续; 3、收到立案通知书及缴费通知后,及时缴纳诉讼费; 4、成功立案之后

    1,651 2023.01.04
  • 工程质量问题发包人能拒付工程款吗 00:56
    工程质量问题发包人能拒付工程款吗

    工程质量问题,发包人可以拒付工程款。根据我国《民法典》,对于建设工程,在发包方委托司法鉴定机构进行质量检测与鉴定后,要求承包方在合理期限内修理、返工、改建等修复的,承包方修复后的建设工程在竣工验收不合格的,发包方可以减少支付工程款。如果是严

    2,277 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?