拖欠工程款与延期付款的区别
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
工程欠款和垫资的区别主要有： 1、性质不同，垫资类似于定金、预付款，可预支、提前使用，欠款是工程结束后的债务； 2、利息不同，垫资的利息未约定的，不支付利息，有约定的，按照约定，工程欠款的利息未约定的，按照同期同类贷款利率利息，有约定的，从其照约定。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。 当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。
工程进度款和工程结算款最大的区别在于支付的时间不同，工程进度款发生在施工过程中，而工程结算款发生在施工完成后，在进行工程结算款时需要扣除已经支付的工程进度款。工程进度款是指在施工过程中，按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。工程结算款是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长，耗用资金数大，为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿，需要对工程价款进行中间结算、年终结算，全部工程竣工验收后应进行竣工结算。全名为工程价款的结算，是指施工单位与建设单位之间根据双方签订的合同所进行的工程合同价款结算，也就是工程完工后最后支付给承包商的工程款。
-
欠款与借款的区别区别： 1、借款代表借款关系，欠款代表欠款关系。借款肯定是欠款，但欠款则不一定是借款； 2、借款关系形成的原因是特定的借款事实。欠款原因形成的原因很多，可以基于多种事实而产生，如因买卖产生的欠款。
2021.03.15 341 -
拖欠工程款拖欠工程款怎么办?拖欠工程款的处理找政府部门调解，调解不成的到法院。根据法律规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申
2021.04.17 158 -
建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下： 对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。 工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提
2020.11.11 341
-
工程延期付款如何延期付款
项目延期付款索赔，双方可以协商处理，协商不成或者不愿意协商的双方可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当当事人依法享有的起诉权。必须受理符合本法第一百一十九条的起诉。符合起诉条件的，应当
2021-11-16 15,340 -
工程款延付工期顺延吗
工程款延付工期可以顺延，工期顺延一般包括下列情况： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。
2022-06-27 15,340 -
应付款与贷款的区别
其他应付款借方表示其他应付款减少即负债减少，贷方表示其他应付款增加即负债增加。通常情况下，该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位
2022-03-12 15,340 -
拖欠工程款拖欠工程款怎么办
拖欠工程款,可以收集证据，及时到工程地或者被告所在地的人民诉讼解决，对工程款有争议的可以按照实际工作量同评估出工程造价数额。判决生效后申请强制执行。 到人民法院诉讼的步骤： 1、写起诉状，份数为被告人
2022-05-09 15,340
-
01:32
别人拖欠工程款不还怎么办拖欠工程款主要是通过以下几个办法解决： 1、及时交涉，通过书面、口头要回欠款，如果能及时要回欠款，可以大大减少企业遭受的损失。 2、及时收集相关证据，为后面争取权益做好准备。 3、如果多次交涉仍未要回欠款，那就通过提起仲裁或者诉讼，要求拖欠
647 2022.04.15 -
01:11
工程拖欠工程款怎么办工程拖欠工程款的，当事人可以通过协商的方式要回工程款，也可以通过起诉的方式要回工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知，起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料，法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解，如果能达成调解的，则法
524 2022.04.25 -
00:56
工程款被拖欠怎么办工程款被拖欠最好的解决方式一般是由双方协商解决。但是如果实在无法达成合意的，承包人也可以到当地的建设局或者信访局寻求帮助，或者是采取诉讼或者仲裁的方式来解决问题。 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定可知，发包人未按照约定支付价款的，承包
1,085 2022.04.15
