-
工期顺延的条件工期顺延的条件包括以下方面的内容；1、工程量在施工过程中有所增加，承包人无法在原规定时间内完成；2、发包人在施工过程中变更设计；3、发包人未按合同要求按时提供施工必须材料；4、发包人未按合同要求支付工程进度款，承包人有权停工直至发包人履行其
2022.04.12 720 -
什么算工期顺延工期顺延是由于各种原因，使得工程的工作日需要增加，经审核后，业主方同意增加这些增加的工作日，这样，合同完工的日期可以延后；工期顺延具备条件，例如工程量增加，施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；或者是发包人变更
2022.04.12 613 -
什么叫工期顺延施工工期在合同订立时已约定好，工期延误会承担违约责任，在一些特殊情况，工期顺延是合法律的，知道这些工期顺延的合法情形，能避免很多纠纷，同时也能更好地维护自己的权益。工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的
2022.04.12 445
-
工程延期付款如何延期付款
项目延期付款索赔，双方可以协商处理，协商不成或者不愿意协商的双方可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当当事人依法享有的起诉权。必须受理符合本法第一百一十九条的起诉。符合起诉条件的，应当
2021-11-16 15,340 -
建设工程合同工期可以顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人
2022-05-12 15,340 -
建筑工程工期可以合法顺延吗
施工合同的工期可以合法顺延。根据有关法律法规，当事人可以在取得发包人或监理人签证确认后，约定延长工期。当事人未确认的，提供相应证据证明申请确认，承包人以此为由主张工期延长的，人民法院应予支持。
2021-11-03 15,340 -
工期，工期顺延与工期延误是什么意思？
所谓工期延误，是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期，可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况：一种是在施工过程中，实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进
2021-11-20 15,340
-
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。 通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并
2,999 2022.04.15 -
01:14
工期顺延哪些情况算合法工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺
925 2022.04.15 -
01:01
产假法定节假日顺延吗产假法定节假日不顺延。产假与法定假日重合是不可以顺延补休法定假的，一般产假90天，已经包含了其中的法定节假日。依据《女职工劳动保护特别规定》的规定，女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；女职工难产的，那么单位可以适当增加产假15
2,882 2022.05.11
