您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工期延误能做司法鉴定吗?

工期延误能做司法鉴定吗?

2021-08-18 14:58

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖南在线咨询顾问团

2021-08-18回复

专业分析:

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否做司法鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题: 1、工期是建立在施工进度计划基础上的,属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划,按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等,其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划,其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。 2、判断某个影响事件是否造成工期延误,需要专业工程技术知识。在施工进度计划中,一些分部分项工程处于关键线路上,构成关键工作,而另一些分部分项工程则处于非关键线路上,属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部关键工作所需的时间即建设工程总工期。关键工作一旦受到某事件影响导致延误,必将造成总工期延误,而非关键工作只有在受到延误超过其总时差时才会导致总工期延误。因此,施工合同纠纷案件中与工期延误有关的争议事实可委托工期鉴定。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

司法鉴定中心不可以进行工伤的伤残鉴定。工伤鉴定一般由劳动鉴定委员会鉴定。 司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。或者说,司法鉴定是指在诉讼过程中,对案件中的专门性问题,由司法机关或当事人委托法定鉴定单位,运用专业知识和技术,依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

在我国工伤不可以到司法鉴定,应向劳动能力鉴定委员会申请。

律师普法更多>>
  • 误工费司法鉴定怎么做
    误工费司法鉴定怎么做

    相关司法解释中明确误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。

    2020.05.12 187
  • 工伤能做司法鉴定吗
    工伤能做司法鉴定吗

    工伤和做司法鉴定不一样,工伤鉴定的鉴定机构是社保局;司法鉴定的鉴定机构是持有鉴定资质的有关机构。

    2020.06.23 144
  • 工伤能够做司法鉴定吗
    工伤能够做司法鉴定吗

    司法鉴定中心不可以进行工伤的伤残鉴定,工伤要去专门的工伤鉴定部门来鉴定。

    2020.05.20 84
专业问答更多>>
  • 工期延误能鉴定吗?

    根据《中华人民共和国民事诉讼法》七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题。笔者认为属于,理由有二: 1、工期

    2021-08-12 15,340
  • 工期延误的司法鉴定

    工期延误责任司法鉴定: 1、工期是建立在施工进度计划基础上,属于专业工程技术问题。 2、判断是否造成工程延误需要专业的技术知识,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题。 《最高人民法院关

    2022-05-13 15,340
  • 如何看待工期延误责任司法鉴定

    工期延误责任司法鉴定: 1、工期是建立在施工进度计划基础上,属于专业工程技术问题。 2、判断是否造成工程延误需要专业的技术知识,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题。 《最高人民法院关

    2022-07-11 15,340
  • 误工费需要做司法鉴定吗?

    在我国误工费可以进行司法鉴定。 误工费证据搜集:证明误工费数额的证据方面,一个是收入状况证据,一个是误工时间的证据。 (一)收入状况证据内容可以包括: 1、具体的收入水平数据; 2、没有固定收入的可以

    2021-10-15 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,067 2022.04.15
  • 工伤鉴定去哪做 01:21
    工伤鉴定去哪做

    工伤认定应当去用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出申请。申请人可以是用人单位,如果用人单位不提出的,本人或者本人直系亲属、工会组织可以在故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内一年内提出申请。提出申请时应该带上工伤认定申请表

    2,577 2022.04.15
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,331 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?