分析建筑工程索赔的特色与关键要素-法师兄

分析建筑工程索赔的特色与关键要素

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-29 20:01:21 111 人看过

一、分析建筑工程索赔的特色与关键要素

工程索赔的特色是索赔具有双向；索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提；索赔是一种未经对方确定的单方行为。

工程索赔的关键要素是：

1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；

2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；

3．合同变化；

4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；

5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。

二、工程索赔的种类有哪些

工程索赔的分类主要有：

1．按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为：工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔；

2．按照干扰事件分类。。按合同类型索赔可以分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等；

3．按索赔要求分类。按索赔要求可以分为：工期索赔；费用索赔等；

4．按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化索赔；不可抗力因素索赔等；

5．按索赔的处理方式分类。按索赔的处理方式索赔可以分为：单元项索赔；总索赔等。

三、工程索赔可以采用哪些方法

工程索赔的处理方法：

1．索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；

2．发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

3．工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
建筑工程索赔的特点及其定义

一、建筑工程索赔的特点及其定义建筑工程索赔的特点如下：1．索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。2．只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。3．索赔是一种未经对方确认的单方行为。建筑工程索赔的定义指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和、或时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。二、工程索赔哪些可以索赔工程索赔可以索赔情况如下：1．工期延期索赔；2．工期加速索赔；3．工程变更索赔；4．不可预见的外部故障或条件索赔；5．不可抗力引起的索赔；6．工程终止索赔；7．其它索赔，如汇率贬值，汇率变化，物价变化，政策法令变化等原因引起的索赔。三、工程索赔的处理原

2023-08-15

110人看过
刑事责任年龄
分析决定刑事责任的关键要素

该段内容讲述了刑事责任的判断因素，包括责任年龄、犯罪行为、犯罪故意、犯罪过失等。同时，对于无责任能力和间歇性精神病人的判断，还需要采用医学标准和心理学标准。对于醉酒者和盲人聋哑人犯罪，应当承担刑事责任，但可以从轻或者减轻处罚。而对于十四岁以下的人和间歇性精神病人在精神正常时犯罪的情况，则不承担刑事责任。刑事责任的判断取决于以下因素：1.责任年龄；2.犯罪行为；3.犯罪故意；4.犯罪过失。对刑事责任年龄作出如下规定十四岁以下的人不承担刑事责任，即十四岁以下的人实施的任何行为都不构成犯罪；2、对于无责任能力的判断，应同时采用医学标准和心理学标准；3、间歇性精神病人在精神正常时犯罪的，应当承担刑事责任；4、尚未完全丧失辨认或者控制行为能力的精神病人犯罪的，应当承担刑事责任，但可以从轻或者减轻处罚；5、醉酒者应当承担刑事责任；6、盲人聋哑人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。判断刑事责

2023-09-03

276人看过
工程施工
建设工程施工索赔的几个关键环节?

提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对;二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法：(1)延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内，未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，且未向承包人进行技

2023-06-23

151人看过
金融犯罪
分析认定贷款欺诈罪的关键要素

贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造虚假理由，使用虚假文件或产权证明作为担保，超出抵押物价值重复担保，或采用其他方法，诈骗银行或其他金融机构贷款的行为。此类行为的数额较大。以下是改写后的内容：贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同、证明文件或产权证明作为担保，超出抵押物价值重复担保，或采用其他方法，诈骗银行或其他金融机构贷款的行为。此类行为的数额较大。贷款诈骗罪的认定依据是什么？贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向金融机构或其他单位、个人骗取贷款的行为。根据我国《刑法》第一百九十三条的规定，贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向金融机构或其他单位、个人骗取贷款，数额较大的行为。贷款诈骗罪的认定依据主要有以下几点：1. 主观方面：行为人具有非法占有金融机构或其他单位、个人资金的目的，即具有非法占有他人资金的故意。2. 客观方面：行

2023-08-19

204人看过

招标文件
理解工程建设招标文件的关键要素

进行工程建设项目招标，招标人需满足五个条件：（一）已依法成立；（二）有关初步设计和概算的审批手续已经完成并获批准；（三）招标范围、招标方式和招标组织形式的审批手续已经完成并获批准；（四）已落实相应的资金或资金来源；（五）具备招标所需的设计图纸和技术资料。以下是改写后的内容：要进行工程建设项目招标，招标人必须满足以下条件：（一）已依法成立；（二）有关初步设计和概算的审批手续已经完成，并获得批准；（三）招标范围、招标方式和招标组织形式的审批手续已经完成，并获得批准；（四）已落实相应的资金或资金来源；（五）具备招标所需的设计图纸和技术资料。工程建设招标需要满足哪些条件？根据《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，使用国际组织或外国政府贷款、援助资金

2023-09-29

424人看过
法律综合知识
建筑公司资质办理关键流程简析

一、建筑公司资质办理关键流程简析建筑资质办理流程：1．明确公司预申请的资质项，研究相应专业的资质标准，确定所申请资质项标准所要求的人员证书专业和数量；2．组织统计公司现有人员证书专业和数量，确定实际人员证书与标准要求的差距；3．通过兼职挂靠，人员培训等方式补充所缺的人员证书，并将所有人员录入公司社保系统；4．购买和开通企业版“密码器”及建委资质申请后台，并办理建造师预注册手续；5．整理企业相关综合资料和所有人员证书信息资料，统一按照“资质申请后台系统”要求的标准格式将所有扫描件上传；6．完善填写后台信息，并生成卷宗下载打印；7．社保局打出所有人员的社保证明单，并按照顺序附在所打印出的纸质材料中；8．完成所有资料的签字盖章工作，并封胶成册；9．收集所有上报材料的原件，带着上报材料到工商注册所在地的区建委核验原件；10．纸质材料正式受理，后台系统点击上报；11．区建委正式受理后一般情况下会在2

2023-08-16

319人看过
建筑物区分所有权
(2) 建筑物区分所有权的概念有哪些关键要素？

区分建筑物所有权的概念是指业主对建筑物内的住宅、商品房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。1、专有部分的所有权。也就是说，业主可以直接占有、使用属于自己所有的房屋、商品房等专有部门，达到居住或经营的目的；也可以依法出租、出借，获取利润，增进与他人的感情；也可以用来抵押或者卖给别人；2、建筑区划共有部分享有共有权。也就是说，在每个业主对所有权没有特别规定的情况下，对走廊、楼梯、过道、电梯、外墙、水箱、水电管道等共有部分享有占有权，小区内道路、绿地、公共设施、物业管理用房等公共部分，以及其他公共场所；用于停车的停车位有优先购买的权利；3、共享部分享有共同管理的权利，即共享部分和公共设备设施的使用、收入和维护有权通过参加和组织业主大会进行管理。民法典建筑物区分所有权是什么？建筑物区分所有权，是指在同一栋建筑物上存在多个所有权的情形。这种状况，主要是现代社会大量

2023-07-11

378人看过
不可抗力
签订工程建筑合同的关键点

1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格(1)对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。(2)《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;承包人非法转包建设工程的;承包人违法分包建设工程的。因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳

2023-06-08

446人看过

刑事责任年龄
诈骗罪成立的关键因素分析

诈骗罪成立的关键因素如下：1、客体要件，侵犯的客体为公私财产所有权；2、客观上表现为利用欺诈手段骗取大量公私财物；3、主要要件，主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均可构成诈骗罪；4、主观方面，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并具有非法占有公私财产的目的。根据法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪的成立条件是什么？诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。最后

2023-07-04

346人看过
保险费
工程索赔的类型与实例分析

工程索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方造成的损失向对方提出补偿的要求。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工程索赔的条件索赔确认的条件有：1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。2、增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成。3、与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的工程量而言是合理的。4、支持索赔的证据是客观的和可证实的，而不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有支持的请求为依据。工程索赔款一般由以下费用项目构成：人工费、材料费、施工机械使用费、保函费用、保险费用、利息费用、管理费用、利润、机会利润损失等。5、索赔是承包人在合同约定的索赔期间内提出的。6、承包人的索赔有无超

2023-08-16

339人看过
业主
索赔工程的关键是什么？

进行工程索赔的依据是：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失；向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。工程索赔期限工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。《建设工程施工合同2013年示范文本》第19．3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23．1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔程序：1．提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这

2023-07-06

463人看过
强制执行
解析行政裁决的关键要素

简述行政裁决的特征：1、行政裁决的主体是法律授权的行政机关。行政裁决是经法律授权的特定行政机关，而不是司法机关。2、行政裁决的民事纠纷与行政管理有关。当事人之间发生了与行政管理活动密切相关的民事纠纷，是行政裁决的前提。3、行政裁决是依申请的行政行为。争议双方当事人在争议发生后，可以依据法律法规的规定，在法定的期限内向特定的行政机关申请裁决。4、行政裁决是一种具体行政行为。行政裁决程序是怎样的？依法行政包含着程序合法，要通过立法规定行政裁决的程序。行政实体法更多的是赋予行政主体公权力，限制私权利，而行政程序法恰恰相反，它对行政主体的活动设置一些约束性规范，限制公权力，保障相对人的私权利，通过程序法使公权力与私权利达到平衡。行政裁决一般应遵循以下程序：1、申请，是指民事争议的一方或双方当事人，向人权行政机关提出要求解决纠纷的请求。申请一般应具备以下条件：一是申请人必须是民事权益发生争议的当事人

2023-07-08

161人看过

不可抗力
透析贷款合同的关键要素

贷款合同一般包括内容：1、贷款类型根据借款人的行业属性、贷款用途、资金来源和使用方式进行划分。不同类型的贷款有不同的贷款限额和利率。贷款类型是贷款合同的必要条款；2、借款货币，如人民币、美元、欧元等；3、贷款金额，既有贷款金额；4、贷款用途、贷款使用范围和内容；5、贷款期限，贷款使用期限；6、贷款利率、银行等金融机构按照中国人民银行规定的贷款利率上下限确定；私人贷款利率不得超年24％；7、付息方式，一般可采用等额本息、先息后本等；8、违约责任，当事人不履行义务时承担的责任。需要注意的是，贷款人不得从本金中扣除利息。扣除的，按实际贷款金额返还贷款和计息。热门贷款合同通用样本＜p＞抵押人：＿＿＿＿＿，以下简称甲方：＜／p＞＜p＞抵押权人：＿＿＿＿，以下简称乙方。＜／p＞＜p＞鉴于甲方欠乙方货款（或贷款）＿＿＿＿元暂时不能偿还，甲方为担保还款，经与乙方协商一致，特订立本抵押合同。＜／p＞＜p＞第

2023-07-20

55人看过
业主
建筑工程材料供应与管理分析

1、施工现场材料管理存在的问题1、1施工企业材料管理人员素质不高，管理水平低下，不按照规章制度办事，甚至不熟悉操作流程，这种现象在当前施工企业内部是明显存在的。1、2材料管理部门提供的信息不能满足新市场环境下管理对信息的需求，难以适应市场外部环境变化。一是由于管理体制等方面的原因，目前材料管理部门在工程投标活动中没能为工程单价分析提供有效信息，导致在中标后工程施工过程中材料价格与投标时调查的材料价格相差较大，给工程项目经营带来不利影响;二是在工程项目中标后、施工前没做好工程项目的材料成本预测，没有制定应对建筑材料价格上涨风险的措施;三是材料成本核算、分析工作薄弱，使材料管理工作过程中产生的信息滞后，造成流动资产流失，不利于经营决策、资金安排。1、3材料采购中未作材料预算或虽有预算但过于草率。未签订购货合同或者签订的合同过于随意，甚至暗箱操作。材料验收把关不严。对周转材料及低值易耗品等一次性

2023-06-04

467人看过