破桩头施工协议书-法师兄

破桩头施工协议书

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 10:13:20 420 人看过

甲方：_________

乙方：_________

现有_________工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下：

一、甲方以每立方_________元（_________元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。

二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。

五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。

六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

工程造价
人工挖孔桩施工的安全

建筑施工中，常采用人工挖孔桩施工作业。人工挖孔灌筑桩系采用人工挖土成孔，浇筑混凝土成桩。这类桩的特点是受力性能可靠，单桩承载力高，结构传力明确，沉降量小；可一柱一桩，不需承台，不需凿桩头；可作支撑、抗滑、锚拉、挡土等用；可直接检查桩直径、垂直度和持力土层情况，桩质量可靠；可多桩同时进行，施工进度快；工程造价相对较低；不需要大型机械设备，施工操作工艺简单，在各地应用较为普遍，已成为大直径灌筑桩施工的一种主要工艺方式。但是由于桩成孔工艺工人劳动强度较大，单桩施工速度较慢，安全性较差等问题，在人工挖孔桩施工中伤亡事故时有发生，且伤事故类别呈多样化，值得我们认真研究并加以防范。一、人工挖孔桩施工的安全难点人工挖孔是用人工自上而下逐层用镐、锹进行，遇坚硬土层由锤、钎破碎，弃土装入活底吊桶或箩筐内，垂直运输。在孔口安装支架，用1~2t慢速卷扬机提升，吊出地面后，再用其他运输工具运出。这个看似简单的作业

2023-04-24

291人看过
法律综合知识
工程施工协议书（承包合同）（范本）

工程施工协议书（承包合同）（范本）发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-03-20

274人看过
施工合同纠纷
工程施工合同纠纷和解协议书

甲方：_________________公司乙方：_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合

2023-04-23

466人看过
离婚协议书
包头离婚协议书办理

包头离婚协议书内容有哪些包头离婚协议书内容要求是什么包头离婚协议书书写有什么要求包头离婚协议书的注意事项有哪些1、登记离婚是双方当事人的真实意思的表示;2、子女与何方共同生活，未与子女共同生活的一方对子女养育应承担的费用、支付的方式及期限;3、共同财产的分割(归各方的数量和价值并附清单);4、共同债权、债务的享有和清偿责任;5、住房问题的解决方案;6、对生活困难一方的经济帮助的方法、期限;7、不与子女共同生活一方的探望权实行的方式及另一方协助的义务;8、其他需要在协议中明确的事项;9、双方当事人的签名(盖章或手印);10、离婚协议书制作的时间。1、民政局对离婚协议书在内容上的规范：(1)明确表示双方自愿离婚;(2)协议内容为双方自愿达成;(3)有对子女抚养、财产和债务的一致处理意见。2、民政局对离婚协议书的形式要求：(1)使用A4纸张、蓝黑墨水笔或者黑色签字笔书写或打印;(2)提交一式三份

2023-05-29

451人看过

工资
深层搅拌桩承包协议

深层搅拌桩承包协议一、单机定员工作人员定为_____--_____人（主机人员四人）。二、工作内容1．定位、机器移位。2．钻进、喷料、上料、纸袋清理、水泥场地清理水泥验收、临建设施的搭棚等。3．包括四喷四搅、做试块、定桩位。4．机械设备的进退厂，设备维修等。三、技术要求1．桩底标高、桩顶标高及桩长。2．复搅深度、水泥掺量。3．严格按照甲方提供的技术要求及图纸施工，保证施工质量，未达到技术要求的及时返工纠正。4．做好施工范围内的具体工作，作好施工原始记录，并在当日交于甲方验收签字。5．管理好现场的水泥、材料、机具，禁止浪费材料。四、承包方法及奖罚制度1．承包方法：按总延米每米_____圆（￥_____）计。2．施工期间造成的停电、停水、台风等因素影响连续三天以上按待工结算（待工工资为_____元/日）。3．每个工地进、退场三日内为承包工作日，做好机械保养、维修、清理机械表面的水泥浆等。三日后

2023-06-09

259人看过
法律综合知识
施工方与甲方协议书怎么写

一、施工方与甲方协议书怎么写1．在撰写施工方与甲方的协议书时，首先需要明确双方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人等。2．应详细阐述工程的基本概况，包括工程名称、地点、内容以及资金来源等。在描述承包范围时，应具体说明施工方所承担的工作内容和责任。3．合同工期、质量标准以及合同价款也是协议书中不可或缺的部分。（1）工期应明确开工和竣工的日期，质量标准应符合国家相关法规和行业规范。（2）合同价款则应根据双方协商确定，并明确支付方式和时间节点。4．协议书还应包含组成合同的文件清单、词语含义的约定、双方承诺以及合同生效的条件等。在撰写过程中，应注意使用法律专业术语，确保协议书的准确性和合法性。二、施工合同价款支付施工合同价款的支付是双方合作过程中的重要环节。1．根据协议书的约定，甲方应按照合同约定的期限和方式向施工方支付合同价款。支付方式可以是一次性支付或分期支付，具体取决于工程的规模和进度。2

2024-07-09

322人看过
法律综合知识
工程施工安全协议书盖章的请示

一、工程施工安全协议书盖章的请示甲方单位名称：xxxx联系电话：xxxxxxxxxxx乙方单位名称：xxxx联系电话：xxxxxxxxxxx一、目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。二、施工项目：xxxx三、施工地点：xxxx四、施工时间：xxx五、协议内容：1、乙方进厂（站、库）施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。2、乙方施工前，必须经站（厂、库）安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工安全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找

2021-10-14

365人看过
法律综合知识
包工头拿不到工程款破坏施工工地

一、包工头拿不到工程款破坏施工工地劳动者要先和用人单位协商，如果协商无法解决，则可以通过以下法律途径来解决：1、向当地劳动保障监察机构投诉举报；2、向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，需要注意的是，要在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请；3、通过诉讼途径解决。这又分三种情况：一是针对劳动纠纷案件，经劳动仲裁后任何一方不服的，可以向法院提起诉讼；二是经仲裁后都服从，劳动仲裁裁决生效后，用人单位不执行的，劳动者可申请法院强制执行；三是属于劳务欠款类的可直接向法院提起民事诉讼。《二、工程款支付流程工程预付款（一）工程预付款的主要用途工程预付款又称材料备料款或材料预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。（二）工程预付款的支付1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要

2021-11-09

389人看过

要约
包工头口头协议是否有效？

口头协议除非有视屏或语音资料证明，否则就不具有法律效力，这个一定要注意。采取口头形式并不是说没有任何凭证，商店的购物发票、小票等能够作为合同成立的证明，但是不能作为合同成立的书面形式。所以，订立标的额较大或者不能即时清洁的合同时，最好采用书面形式。企业订立口头合同时要审慎，一定要注意订立合同的时机和方式。一、口头合同的合法性口头合同的效力：依法成立的口头合同与书面合同有同等效力，但是法律或者行政法规要求必须采用书面形式的合同除外。当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同、信件、电报、电传、传真等能有形表达内容的形式。通过电子数据交换、电子邮件等方式，可以有形地表达所包含的内容，并可以随时检索所用的数据电文，视为书面形式。二、当事人订立合同应该采取哪些形式当事人订立合同应该采取的形式为：1、口头形式。口头形式是指当事人只用口头语言表示订立合同而不用文字表达协议内

2023-06-27

295人看过
法律综合知识
打桩需要施工许可证吗

打桩不需要施工许可证。法律规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程、作为文物保护的工程、抢险救灾工程、临时性建筑、军用房屋建筑、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，开工无需办理施工许可证。《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

2024-05-14

464人看过
离婚协议书
口头约定与离婚协议书

首先应该写明当事人双方的基本信息。再次写明双方结婚登记的日期，之后正式书写离婚的协议。协议中应该写明夫妻共同财产的处理、债务的处理、一方隐瞒、转移夫妻共同财产的责任等事项协商一致的意见，有孩子的需要写明离婚后对孩子的抚养状况。最后双方签字，写好日期。一、放弃抚养权声明书模板怎么写放弃抚养权声明书模板首先应当写明甲乙双方的姓名等具体个人信息；其次，写明双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议，孩子归谁抚养；写明另一方应当按时支付抚养费以及享有的探视权；最后，甲乙双方签字并写明时间。二、放弃抚养权声明书用怎么写?放弃抚养权声明书模板首先应当写明甲乙双方的姓名等具体个人信息；其次，写明双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议，孩子归谁抚养；写明另一方应当按时支付抚养费以及享有的探视权；最后，甲乙双方签

2023-03-07

318人看过
合同条款
敲墙施工协议

甲方：乙方：甲方房屋需要装修，委托乙方进行敲墙等工程。为明确工程内容及双方责任，兹约定以下条款共同遵守和执行：一、工程内容：乙方负责拆毁甲方提出的墙体，拆除木门，清除墙体上的旧粉等第二，合同总价为：工程竣工后，甲方验收合格后支付。三、双方的权利和义务1）甲方提供施工用电、用水、照明，并指定堆放装饰垃圾的地点；2）乙方必须服从甲方的统一指挥、部署、指导和管理，做到文明施工、安全施工；3）乙方负责维修或赔偿因乙方施工损坏的甲方和第三方设施；乙方对施工过程中发生的安全事故负责。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本责任书自双方签字之日起生效，乙方竣工后终止。甲方：乙方：签字日期：签字日期：协议签订日期协议书是由两人或两人以上签署的书面材料合作各方在社会生活中维护自己的合法权益。协议是一种合同文件。它是当事人（或多方）为解决或防止纠纷，或通过协商达成协议，建立一定的法律关系，实现一

2023-05-07

287人看过

工程施工
施工安全合同协议书撰写指南

施工安全协议，顾名思义就是在建筑工程施工之前签订的关于工程质量和安全生产的协议，而这个协议是十分有必要且不可忽视的。1、甲方、乙方；2、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规；3、甲方承担的安全责任、权利；4、乙方的责任、权利；5、乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：6、安全责任；7、本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。甲方（签章）乙方：（签章）甲方施工负责人（签章）；乙方负责人（签章）。构筑完善施工安全管理制度转变建设工程相关主管政府部门职能，建立完善长效安全监督管理机制，彻底改变传统建筑工程重审批轻管理的安全管理模式，尤其在对建筑企业的综合资质和业绩审查和招投标监督管理任何环节中，要切实行使建设施工安全生产一票否决权，从技能水平、服务水平、以及安全生产等功能全方位地审查施工企业综合技能素质水平。在施工现场设置相应的

2023-07-13

484人看过
工程造价
在我国委托施工协议书怎么写

委托方(甲方)：受托方(乙方)：甲方委托乙方工程项目为双湖泊岸6、7、8楼外墙油漆涂料工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。二、委托授权内容：1、材料要求：腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;2、施工流程：满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;3、所有外墙涂料工程造价为每平方米元。4、工程款结算：工程完工后甲方及时组织验收，验收合格后由新七集团相关部门出具工程量，经三方(新七集团、甲方、乙方)确认后按每平方米元结算。5、安全文明：施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在元以内由乙方负责。三、双方的责任和义务(一)、甲方的责任和义务(1)甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。(2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。(二)、乙方的责任和义务(1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证

2023-04-17

350人看过