发包人承担责任的情形包括什么？-法师兄

发包人承担责任的情形包括什么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-28 15:22:17 320 人看过

1.提供的勘察设计有缺陷。建设工程应当遵循先勘察、后设计、再施工的程序。施工是将设计图纸付诸实施的过程，如果勘察设计不符合法律法规、安全标准、技术规范和合同约定，存在质量缺陷，再好的施工技术都难以保证工程质量。勘察设计有缺陷的情形包括没有提供符合法定质量要求的勘察设计资料、施工图设计文件未报建设行政主管部门审查、发包人擅自变更设计图纸等。

2.提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准。建筑材料、配件、设备是建筑活动的最基本要素，其不合格是工程质量缺陷的重要原因之一。合同约定由发包人提供建筑材料、配件、设备的，发包人应当按照设计文件、技术规范和承包合同按质按量进行采购和提供；不得明示或暗示承包人使用不合格建筑材料。

3.直接指定分包人发包专业工程。分包是总承包人根据合同约定或征得发包人许可将施工任务中的专业工程交由具有相应资质的发包人完成的行为。总承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。实践中，发包人经常基于自身优势将利润丰厚的专业工程直接发包，如果由于分承包人过错造成质量缺陷的，发包人应当承担选任指示不当的民事责任。

一、工程质量监督手续如何办理

承包商往往将工程监理当作质检员，限制了工程监理在控制工程质量中的作用；工程监理的范围狭隘，监理应贯穿于建筑工程施工建设的始终，并且根据其发现的问题提出可行性的建议，从而保证工程顺利进行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多勘察设计相关文章

法律综合知识
由发包人对工程质量承担责任的情形有哪些

以下情形由发包人对工程质量承担责任：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的；发包人变更计划，提供的资料不准确的；发包人未按照约定支付价款的等。由发包人对工程质量承担责任的情形有哪些的法律依据《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术

2022-07-07

426人看过
损害赔偿
医院承担医疗损害赔偿责任情形包括

医院承担医疗损害赔偿责任情形包括：1)医疗机构举证不能，如病历丢失，被证明病历虚假，超过举证期限不举证等；2)医疗机构对重要的医疗风险不履行告知义务；3)医疗机构医务人员非法行医，如无上级医师指导的实习医师独立诊治病人造成损害后果；4)提供不合格的药品或医疗器械；5)医疗过错非常明显的，如超药典剂量用药造成损害后果的，应当做药物过敏实验而未做的，护理人员打错针或发错药的，开错手术部位的等。一、医疗事故鉴定由谁实施谁来实施医疗事故技术鉴定，它的实施主要是由医学会下设的医疗事故技术鉴定专家组来实施。按照《医疗事故处理条例》的规定，这个专家组的组成，有很多规则。如专家组的专家，必须是从当地医学会的专家库中，随机抽取的专家不能指定，第二个，这个专家的人数必须是单数，第三个专家的特长或者说专业类别，如是涉及妇产科的，妇产科的专家的人数，应该超过专家组人数总数的一半，就是一半以上要是妇产科专家，还有一

2023-03-04

220人看过
管制
15周岁承担刑事责任的包括什么情况

年满15周岁的孩子要对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪等八种犯罪负刑事责任。《刑法》第十七条第二款规定：已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。一、刑事责任的种类有哪些？刑事责任，是依据国家刑事法律规定，对犯罪分子依照刑事法律的规定追究的法律责任。主要包括以下几种类型：1、管制管制是刑法规定的一种相对限制人身自由的刑罚，刑罚中最轻的一种。由人民法院对罪行较轻的作出的判决，公安机关在本人住所地执行。时间为3个月以上，2年以下；数罪并罚最长不超过3年。2、拘役拘役是一种短时间限制人身自由的刑罚，由法院根据刑法对犯罪情节与危害后果较轻的人判处的刑罚判决，公安机关就近执行，一般为拘役所执行。时间为1个月以上6个月以下，数罪并罚最长不超过1年。3、有期徒刑有期徒刑是刑法

2023-02-23

94人看过
名誉权
侵害名誉权的责任承担形式包括

(1)责令侵权人停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉：A.恢复名誉、消除影响、赔礼道歉可以书面或者口头的方式进行，内容须事先经人民法院审查。B.恢复名誉、消除影响的范围，一般应与侵权所造成不良影响的范围相当。C.侵权人拒不执行生效判决，不为对方恢复名誉、消除影响的，法院可以采取公告、登报等方式，将判决的主要内容和有关情况公布于众，费用由被执行人负担，并可依照民事诉讼法第102条第六项的规定处理。(2)赔偿损失：A.公民、法人因名誉权受到侵害要求赔偿的，侵权人应赔偿侵权行为造成的经济损失；B.公民并提出精神损害赔偿要求的，法院可根据侵权人的过错程度、侵权行为的具体情节、给受害人造成精神损害的后果等情况酌定。【律师提示】《民法典》第102条规定，公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，有权要求停止侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。法人的名称权、名誉权、荣誉权受到

2023-06-20

176人看过

工程转包
总承包人的责任包括什么？可以转包吗？

总承包人属于转包的情形有：1、总承包人将其承包的全部建设工程转包给他人；2、总承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转让给其他单位；3、总承包人将承包的工程分包给借用其他企业资质的单位。一、建筑工程外包合法吗?通常在建筑工程领域只有总承包、分包、转包这样的法律概念，法律概念里没有建设工程外包这一个概念，所以很难评价外包是一种什么情形下的法律行为，很难评价是否合法，需具体情况具体分析。一般来讲总承包是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人，由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责，直至工程竣工，向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工程的发承包方式。发包人和总承包单位签订一份承包合同，俗称'交钥匙''统包'或'一揽子'合同。分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行

2023-06-23

444人看过
不可抗力
违约责任免责的具体情形包括什么

一、违约责任免责的具体情形包括什么1.一般免责事由：不可抗力不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。【《民法典》相关规定】不可抗力当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。2.特别免责事由，是指不具有普遍适用性，仅适用于特定类型合同的免责事由承租人按照约定的方法或者租赁物的性

2023-06-16

84人看过
债权人
股东承担企业债务连带责任的情形包括哪些？

股东承担公司债务连带责任的情形：1、一人独资企业中，股东与公司人格混同，而股东无法证明该情况不存在的；2、公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的；3、股东承担公司债务连带责任的其他情形。一、大股东违规减持如何处罚大股东违规减持由证监会处罚：1、公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；2、公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利，不得滥用公司法人的独立地位和股东有限责任，损害公司或者其他股东的利益、损害公司债权人的利益。二、股东起诉公司的情形包括什么在实践中股东起诉公司一般是由于公司滥用权力，侵害股东的合法利益，股东在无奈的情况下才会起诉公司。公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥

2023-03-08

435人看过
法律综合知识
工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有

一、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有：1．合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同。2．发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。3．发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款的约定向设计人结算并支付设计费。4．发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。二、工程设计合同是否为诺成合同工程设计合同是诺成合同。设计合同是由于技术需要，双方当事人就设计标的以及设计过程中权利与义务达成合意所签订的合同，在我国法律规定中，设计合同是属于诺成合同的范围。据的了解诺成合同是指仅以当事人

2022-10-16

429人看过

侵权责任
发包人和承包人侵权责任有什么

发包方与承包方的责任：1、发包方，发包方应按照约定向承包方支付工程价款，按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；2、承包方，对所承包企业的财产没有任何处分权，并不得将所承包企业的财产转让、变卖、转移、抵押、出租或赠与；定期向所承包企业的董事会报送企业财务报表。一、民事侵权责任承担方式有什么？承担民事责任的方式有：1、停止侵害。停止侵害主要用于对知识产权(商标专用权等)和人身权(姓名权、肖像权等)的侵害。2、排除妨碍。排除妨碍主要用于对财产所有权、经营权、承包权、使用权、相邻权的保护。3、消除危险。消除危险主要用于自己的财产和人身可能由于其他人的经营活动或财产管理不善而带来的危险。4、返还财产。返还财产广泛适用于财产被他人非法占有的情况。5、恢复原状。恢复原状主要是用于侵占他人财产时的一种责任形式。6、修理、重作、更换。修理、重作、更换主要是用于债务人履行合同时音乐会标

2023-03-25

197人看过
法律综合知识
雇工受伤，承包人和发包人如何承担责任

雇工在雇用过程中受伤，承包人应承担赔偿责任，发包人与雇主承担连带赔偿责任。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的如下规定：第十一条雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。人身损害赔偿司法解释全文第十一条

2024-04-16

205人看过
审判委员会
发包单位承担的责任是

发包单位承担的责任如下：（1）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。（2）向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。（3）对工程质量、进度进行检查。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。（4）组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。（5）支付价款，接收工程。（6）交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。工程多层转包后发包单位的责任一、承担用工主体责任不等同劳动关系下的用人单位法律责任劳动关系是指劳动者与用人单位之间，为实现劳动过程而发生的劳动者提供有偿劳动，由用人单位用于同其生产资料相结合的社会关

2023-07-22

90人看过
强制执行
担保人责任承担情形

一、担保人责任承担情形（一）一般保证责任其所付的责任是，在债务人不能清偿到期债务时，担保人要为其承担该责任，即清偿到期债务。（二）连带保证责任其所付的责任是，当债务以到清偿期，债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。当保证为一般保证时，保证人有先诉抗辩权，即保证人在债权人未就债务人的财产申请强制执行或执行担保物权未果前，拒绝债权人的请求偿还的权利。连带保证人没有这种权利。（三）撤消担保人的责任同一债权既有保证又有物的担保的，债权人在主合同履行届满后怠于行使担保物权，致使担保物的价值减少或者毁损、灭失的，视为债权人放弃部分或者全部物的担保，保证人在债权人放弃权利的范围内减轻或者免除保证责任。二、担保人免除责任的情形有哪些?1、主合同债务人采取欺诈、胁迫或者欺骗等手段，使保证人在违背真实意思的情况下提供保证的，债权人知道或者应当知道欺诈、胁迫事实的，保证人不承担保证责任。2、债务人没有经过保证人

2023-06-08

120人看过

工程承包
承包人的员工受工伤后发包人是否承担责任

2009年7月16日，萍乡市安源区人民法院审理了一起身体权纠纷案件，一审判决三被告三十日内承担雇员在从事雇佣活动中遭受损害的赔偿责任。2007年被告黄光辉、肖银华、文利华（以下简称三被告）采取自购建筑材料雇请民工施工的方式合伙建造一栋6层住宅。同年10月房屋主体工程完工后需粉刷房屋外墙，三被告将粉刷外墙需搭建外架的工程承包给被告谢清明施工，并明确由三被告提供钢管及配件，被告谢清明负责搭建，按房屋建筑面积每平方米3.5元结算施工费用给谢清明。双方约定后，谢清明为完成搭建外架工程自行雇请了原告等人施工，并按70元一天与雇请人员结算工资，因三被告未一次性提供钢管及配件给谢清明搭建外架，被告谢清明即按照施工的进度进行搭建外架。2008年2月9日（大年初三），天气晴朗，但尚属冰冻消融期间，被告谢清明为赶工期自行通知原告，两人一同到工地进行搭建外架，两人在搭建钢管时不慎从高处摔下而受伤。事后原告在萍乡

2023-06-09

496人看过
连带赔偿责任
在何种情况下承包人和发包人都应当承担过错责任

一、在何种情况下承包人和发包人都应当承担过错责任1、以下情况中承包人和发包人都应当承担过错责任：(1)提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计;(2)提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准;(3)直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。2、法律依据：《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。二、食堂发包人与承包人的侵权责任纠纷怎么起诉1、准备好民事诉讼状。2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内

2023-06-12

216人看过