建设工程发包条件有哪些呢-法师兄

建设工程发包条件有哪些呢

来源：互联网时间： 2023-03-20 21:02:06 320 人看过

建设工程发包的条件如下：

1、发包人取得筹建许可证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证等证件材料；

2、承包人具有相应的资质。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三条规定，当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。

发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。

一、房屋未取得建设工程规划许可证租赁合同是否有效？

合同无效。出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。

二、建设工程施工合同无效的具体情形有哪些

建设工程施工合同无效的具体情形：承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的；存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的；建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；违反招标投标效力规定的；违反工程建设标准规定的；低于成本价中标的；未取得许可证签订建设工程施工合同的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程发包相关文章

工程施工
建设工程施工哪些情况属发包人违约

（1）发包人不按时支付工程预付款的；（2）发包人不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的；（3）发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的；（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。建设工程施工合同无效有哪些情形1、合同主体不适格，应当认定无效。2、违法招标、投标订立的建设工程施工合同或者建设工程必须进行招标而未招标或者存在其他中标无效情形的，应认定为无效合同。3、违法分包、转包的建设工程施工合同，应认定为无效合同。《中华人民共和国民法典》第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

2023-07-24

191人看过
工程发包
哪些样本可用于建设工程发包合同？

建设工程合同样本为：1、项目概况：项目名称、地点、范围和内容、计划批准单位和文号等；2、工期：总工期、开工日期、竣工日期等；3、工程合同总价；4、材料、设备供应：所需建筑材料、构件、设备等材料的供应方式、材料、设备供应范围的划分和检验；5、工程质量及检验验收：工程保修期为1年；6、施工设计变更；7、双方负责事项：发包人负责事项，承包人负责事项等；8、工程价款的支付和结算：支付时间、支付方式等；9、违约责任及争议解决方法；10、最后，写落款。共济开发区建设工程发包合同样本是怎样的建设工程发包合同样本是：承包方。发包方。工程概况：工程名称、地点、范围和内容、计划批准单位及文号等。工程期限：总工期时长、开工日期、竣工日期等。工程合同总价。材料、设备供应：所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，材料、设备供应范围的划分和检验等。工程质量和检查验收：工程保修期为1年等。施工设计变更。双方负

2023-07-06

341人看过
工程施工
建设工程施工属于发包人违约的情形有哪些

发包人违约的情形有：不按规定提供建筑施工的材料、资金等；随意增加工期、变更设计的；不按合同约定支付工款；不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。一、什么叫工期顺延施工工期在合同订立时已约定好，工期延误会承担违约责任，在一些特殊情况，工期顺延是合法律的，知道这些工期顺延的合法情形，能避免很多纠纷，同时也能更好地维护自己的权益。工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当都有可能导致工期顺延。二、工程合同工期顺延的情形有哪些工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按

2023-03-07

260人看过
承诺
建设工程肢解发包会受到哪些处罚

建设工程肢解发包会受到的处罚有：1、被有关部门责令改正，并处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；2、对全部或部分使用国有资金的项目，可暂停项目执行或暂停资金拨付。一、无拖欠工程款证明格式我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的××工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。特此承诺。×××公司（盖章）20×年×月×日工作证明是指我国公民在日常生产生活经营活动中的一种证明文件，一般用于职称评定、资格考试、工作收入证明等。其需要工作单位出具，并加盖单位鲜章方有效。二、建设单位应当怎么委托工程监理建设单位委托工程监理具体如下：实施工程监理的，发包人在进行工程监理前，应当书面通知被监理建设工程的承包人委托监理人的名称、资质等级、监理人员、监理内容和监理权限

2023-06-28

199人看过

工程分包
建筑工程分包过程中有哪些限制条件

工程分包具有以下限制条件：1、除非总承包合同中约定的分包外，必须经发包人同意。2、建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。承包人只能将自己承包的部分工作交由第三人完成。3、第三人必须是具备相应资质条件的单位。4、第三人与承包人共同对发包人承担连带责任。建筑工程分包合同的相关知识有哪些建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中，作为发包一方的建筑施工企业是总承包人，作为承包一方的建筑施工企业是分包人。（一）建筑工程分包活动的特征1．主体是特定的。一般的，总承包人是直接从建设单位承接工程任务的建筑业企业，分包人是从总承包人那里承接工程任务的专业承包企业或者劳务分包企业；两者在市场中的地位是平等的。建设单位不是分包市场的主体。建设行

2023-07-30

192人看过
工程施工
建筑工程施工有哪些发包方式

建筑工程施工的发包方式有两种：招标发包、直接发包。1、招标发包：指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件，吸引承包人参与竞争，按照特定程序择优选择，达成合意并签订合同。2、直接发包：指由发包人直接选定特定的承包人，与其进行直接协商谈判，对工程建设达成一致协议后，与其签订建筑工程承包合同的发包方式。一、发包有什么规定3、《民法典》对建设工程发包的原则规定《民法典》（2021.1.1生效)第七百九十一条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人

2023-06-23

443人看过
工程招标
建设单位分包工程招标有哪些

一、建设单位分包工程招标有哪些1、分包时需要招标的工程包括：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2、法律依据：《中华人民共和国招投标法》第三条。二、建设工程分包的规定(1)总承包人对建设工程进行分包的，应当征得发包人的同意，总包合同中另有约定的除外。(2)总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其非主要部分或专业性较强的工程可分包给营业条件符合该工程技术要求的建筑安装单位。其中建设项目、单项工程的主要部分，是指技术复杂、工程质量要求高的单位工程;单位工程的主要部分，是指工程的主体结构;(3)总承包单位可以将承包工程的一部分或几部分发包给具有相应资质的分包单位，而不能将全部工程都分包出去。(4)分包单位必须自行完成分包工程，不得再行分包。但是属于金属容器的气密

2023-04-20

125人看过
工程造价
建设工程合同的承包和发包以及建设工程合同发包人的义务

一、建设工程合同的承包和发包建设工程合同可以根据承包人承包的工作内容，可以分为直接承包和发包两大类。直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和单项工程承包两种方式。分包是指总承包人、勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。二、建设工程合同发包人的义务建设工程合同发包人的义务有：1.做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。2.向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。3.对工程质量、进度进行检查。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。4.组织验收。5.支付价款，接收工程。6.交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。三、建筑工程直接发包流程建筑工程直

2023-06-21

251人看过

工程发包
建设工程发包程序怎么走

1．先到当地招标办申请办理直接发包，接待人员一般会给你一份直接发包要求质料，然后我们按照直接发包文件准备质料即可。2．建设工程造价咨询成果预算就是建设局下属造价公司出的预算书，说白点就是套软件收费用的，但是又必须得有；建造师职业资格证压原件这个在以前是没有的，不过根据现行法律法规要求该是压在招标办的；建设资金落实证明就是公司银行对公账户有个当年预计投资资金量的存款证明即可，比如5000万的合同当年预计投入2000万，那么只要一个2000万的资金证明既可以了。3．所有质料准备齐全之后，送给招标办人员审核，如果没有问题就可以出直接发包通知书了。一、承包人与发包人之间纠纷的处理承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同，承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目，从施工合同主体的相对性角度来看，承包人就构成对施工合同的实质性违约，发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人

2023-03-17

350人看过
法人
承担保密工程建设需要哪些条件

1、承担保密工程建设需要具备哪些条件？承担保密工程建设，应当具备下列条件：（一）法人资格，工程建设单位还应当依法取得建设主管部门或者其他有关部门颁发的特种或者一级（甲级）资质证书；（二）有与对外承包工程相适应的资金和专业技术人员，管理人员中至少有2名具有两年以上对外承包工程经验；（3）具有与实施对外承包工程相适应的安全防范能力；（4）有保证工程质量和安全生产的规章制度，近两年未发生重大工程质量问题和重大事故以上生产安全事故；（5）具有良好的商业信誉，近三年无重大违约和重大违法经营记录。有关法律法规《对外承包工程管理条例》第八条应当具备下列条件：（一）法人资格，建设单位还应当取得建设主管部门颁发的特种或者一级（甲级）资质证书（二）有与对外承包工程相适应的资金和专业技术人员，管理人员中至少有二人具有两年以上对外承包工程经验；（三）具有与对外承包工程相适应的安全防范能力；（四）有保证工程质量和安

2023-05-07

231人看过
工程发包
什么叫做建筑工程发包条件

什么的建筑工程发包条件工程发包是指建设单位遵循公开、公正、公平的原则，通过采用公告或邀请书等方式提出项目内容及其条件和要求，约请有兴趣参与竞争的单位按规定条件提出实施计划、方案和价格等，再采用一定的评价方法择优选定承包单位，最后以合同形式委托其完成指定工作的活动。而建筑工程发包条件就是满足参与这种活动所需要的条件。建筑工程发包条件进行建设工程发包的建设单位应当具备下列条件：(一)有法人资格或者系依法成立的其他组织;(二)有与建设工程相适应的资金或者资金来源;(三)有与建设工程管理相适应的专业技术人员和管理人员;(四)法律、法规、规章规定的其他条件。建设工程勘察或者设计项目的发包应当具备下列条件：(一)有经批准的建设工程立项文件;(二)有建设工程勘察或者设计所需要的基础资料;(三)有设计要求说明书;(四)法律、法规、规章规定的其他条件。建设工程施工项目的发包应当具备下列条件：(一)初步设计方

2023-06-15

498人看过
要式合同
发包人可以解除建设工程合同的情形有哪些？

发包人可以解除建设工程合同的情形是：根据国家相关法律规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。所谓转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。建设工程合同的特点有哪些建设工程合同作为承揽合同的特殊类型，除具有承揽合同的一般法律属性外，还具有以下特点：1．建设工程合同中完成的工作构成不动产，通常要涉及对土地的利用强制性规范限制，当事人不得违反其规定自行约定，而且施工的承包人必须是经国家认可的具有一定建设资质的法人。2．建设工程合同属要式合同，应当以书面方式订立。《中华人民共和国民法典》第八百零六条承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后

2023-07-18

429人看过

分公司
办建设工程分公司需要哪些条件

一、办建设工程分公司需要哪些条件1、名称应当符合国家有关规定：分公司名称必须冠以公司名称全称；2、经营范围必须符合国家有关规定：分公司经营范Χ不得超出公司的经营范Χ；3、有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件：分公司不得与公司在同一经营场所经营。分公司设立的程序是怎样的第一步：申请人持相关材料向市政务服务中心工商局窗口提出申请，经受理审查员初审通过，开具《受理通知书》或者《申请材料接收单》；不符合受理条件的，在当场或者5个工作日内一次性告知申请人应当补正的全部材料（出具告知单）。第二步：对申请人申请材料齐全、符合法定形式的，当场作出是否准予登记的决定并出具《登记决定通知书》；需要对申请材料的实质内容进行核实的，出具《企业登记材料需要核实事项告知书》，在10个工作日内作出核准或者驳回申请的决定。第三步：在5个工作日后（申请材料的实质内容需核实的除外），申请人可以凭《登记决定

2023-06-07

126人看过
工程施工
承包人违法分包建设工程时发包人的救济方法有哪些

承包人违法分包建设工程的，发包人可以行使法定解除权，解除建设工程合同。一、签订建设工程合同需要什么签订建设工程合同需要平等自愿。合同当事人签订建设工程合同，需要在平等自愿的基础上建立合同关系，并注意以下法律法规：根据《中华人民共和国民法典》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。根据《中华人民共和国民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。二、建筑工程合同能够转让吗建筑工程合同是可以转让的。法律规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。三、工程索赔的分类有哪些工程索赔的分类主要有：（1）因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；（2）由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材

2023-04-11

460人看过