如何在项目索赔中保留证据
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:21:46 446 人看过

法律咨询:如何在工程索赔中保留证据1991年2月4日,原告与北京某酒店有限公司签订了一份建筑合同。合同约定,原告承诺新建一座酒店,建筑面积36015平方米,于1991年2月15日开工,2003年2月15日竣工。合同总价2227.4万美元,其中500万美元相当于人民币付款。工程于2003年8月15日竣工投入使用后,被告欠工程款162.28万美元,欠工程签证款5.9万美元和106万元人民币,共计1681.8万美元和106万元人民币。此外,还有申请签证但未经签证确认的,折合人民币1000多万元。原告花了两年半的时间才收回这笔巨额欠款。不计其数的信件被寄出,人们被送到门口寻找。原告先后到中国国债总公司、北京市债务清算所、北京市建委、建设部等上级机关和各级政府部门,但均无效。向法院提起诉讼后,由于资料保存完整,索赔成功。律师回复:

周例会纪要真实再现了工程建设的全过程。这可能是一个重要的证据来源。此外,施工单位在整个施工过程中分批提供的所有施工图纸和设计修改图纸的原始记录和工程谈判记录,所有的公文、文件,双方交换的特别会议纪要和其他书面材料应详细保存。本案中,由于原始资料齐全,原告资料整理人员根据律师要求,将每一项索赔分为初步设计图纸、施工图或设计变更图纸、施工单位书面指示、谈判记录和信函文件五至六部分或周例会纪要、增加费用或费用的原始合同、单位及实物照片有书面证据支持索赔。这样,索赔就成功了。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第五十三条国家对从事建筑活动的单位实行质量体系认证制度。从事建设活动的单位可以自愿向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由要求建筑设计单位、建筑施工企业在工程设计、施工中违反法律、行政法规和建筑质量安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业违反前款规定,拒绝施工单位降低工程质量的要求。第五十五条建筑工程实行总承包的,总承包单位对工程质量负责。总承包单位将建设工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量承担连带责任。分包商应接受总承包商的质量管理。第五十六条建设工程勘察设计单位必须对勘察设计质量负责。勘察设计文件应当符合有关法律、行政法规、建设工程质量安全标准、《建设工程勘察设计技术规范》和合同的规定。设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当标明规格、型号、性能等技术指标,质量要求必须符合国家标准。第五十七条建筑设计单位对设计文件中选定的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂家或者供货单位。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月18日 14:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多欠款相关文章
  • 项目停工工程款如何索赔
    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班
    2023-02-25
    88人看过
  • 承包商在施工项目中的损失索赔
    承包商施工索赔的情形有:1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。施工索赔需要收集的证据有哪些索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔
    2023-07-20
    453人看过
  • 工程索赔中应注意怎样保留证据
    原告于1991年2月4日与北京某宾馆有限公司签订了建筑工程承包合同,合同规定:原告承建新建宾馆,建筑面积36015平方米,1991年2月15号开工,2003年2月15日竣工.承包总价为2227.4万美元,其中500万美元折合人民币给付.工程于2003年8月15日竣工交付使用后,被告拖欠工程款162.28万美元以及工程签证款5.9万美元、106万人民币,合计168.18万美元、106万人民币。此外还有应签证而未签证确认的索赔款折合人民币1000多万人民币。原告催讨这笔巨额拖欠款先后华了两年半的时间,无数次发函、派人上门摧讨,先后找过中国建筑总公司、北京市清欠办公室、北京市建委、国家建设部等各级上级和政府主管部门,均无效果。后向法院起诉,由于资料保存完整获得了成功索赔。[解答]工程建设中,尤其是索赔中,资料的保管对索赔成功与否关系重大。资料管理工作中,工程施工过程例会记录应当全部保存完整。每周
    2023-06-10
    448人看过
  • 保留证据:如何确保在遭受打击时保留证据?
    被打了要保留被打的证据。应该立即报警,由公安机关对于与犯罪有关的场所、物品、人身应当进行勘验或者检查,及时提取、采集与案件有关的痕迹、物证、生物样本等。在必要的时候,可以指派或者聘请具有专门知识的人,在侦查人员的主持下进行勘验、检查。对于身体伤害的,由公安机关安排伤情鉴定。如何保留被打的证据保留被打的证据方法如下:1、拍照录像留下证据;2、医院的伤情鉴定;3、证人证言。如果被人打了应当及时报警处理。派出所可以进行调解,如果双方达到调解协议的,可以调解了事。如果不能的话,公安机关应该给予罚款、拘留等行政处罚。治安处罚程序如下:1、受理治安案件要先立案。2、公安机关对违反治安管理的人,需要传唤的使用传唤证。对于当场发现的违反治安管理的人,可以口头传唤。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的,公安机关可以强制传唤。3、违反治安管理的人,应当如实回答公安机关的讯问。讯问应当作出笔录;被讯问人经核对认
    2023-07-11
    53人看过
  • 如果项目付款不到位如何索赔
    1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷,只能由人民法院解决。法院判决胜诉后,违约方仍不支付的,应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解,但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是,如果是政府项目,可以要求政府支付或者处理。《加强建设工程用工和工资支付管理暂行办法》第十五条建设单位和施工单位应当加强建设工程施工人员工资支付管理。建设单位应当按照建设工程施工合同的约定,及时足额向建设单位支付价款。工程款支付后,派专人监督核实施工单位按照劳动合同及时足额支付施工人员工资。总承包企业和专业承包企业在支付劳务分包企业劳务工程款时,只能向劳务分包企业支付,不能向不合格的个体承包人支付,不能以实物或有价证券的形式冲抵。发包人和承包人在施工过程中解除分包合同的,应当自解除之日起一个月内付清分包合同的价款。建设单位应当每月至少支付一次职工工资。工资结算期在一个月以上的
    2023-05-07
    452人看过
  • 工程因故终止项目如何索赔
    工程因故停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班
    2023-02-19
    446人看过
  • 如何保证项目融资
    1。工程竣工担保主要属于限时担保形式,即在一定期限内,工程竣工担保人向贷款银行承担全额追索的经济责任。竣工担保的主要提供者是:项目投资方和承担项目的工程公司或相关保险公司。2。无货还付合同这是国际项目特有的担保形式,体现了项目公司与项目买方之间长期的买卖合同关系。竣工担保的主要提供者是:一是项目的投资方;二是承担项目的工程公司或相关保险公司。融资租赁是指出租人根据承租人的具体要求和供应商的选择,向供应商投资购买租赁物并出租给承租人,承租人分期向出租人支付租金。租赁期间,租赁物的所有权属于出租人,承租人有权使用租赁物。租赁期届满,承租人按照融资租赁合同的约定支付租金并履行全部义务后,对租赁物的权属没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,可以根据合同的有关规定或者交易习惯确定,但仍不能确定的,租赁物的所有权属于出租人。所有权保留是指在转移财产所有权的商品交易中,财产所有人依
    2023-05-02
    162人看过
  • 保险索赔证据不足如何提高索赔成功率?
    保险索赔证据不足的情况有:1、事故发生后未及时向保险公司报案,保险金申请人无法提供足够的证据证明被保险人的事故原因;2、保险金申请人提供的被保险人出险原因证明缺乏法律依据;3、保险金申请人拒绝鉴定被保险人的事故原因。法律规定,投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后,应当及时通知保险人。故意或者因重大过失未及时通知,致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的,保险人对无法确定的部分,不承担赔偿或者给付保险金的责任,但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。车辆出险的保险索赔技巧技巧一及时报案最重要若不幸发生道路交通事故,司机应该马上停车,保护现场,抢救伤员和财产,迅速向公安交管部门报案,并通知保险公司。在事故处理结束后,可以带齐有关单据向保险公司索赔。若发生车辆被盗抢或其他非道路交通事故,应及时向交警部门报案,同时通知保险公司。出了交通事故应该在24小时内
    2023-07-07
    158人看过
  • 交通事故各索赔项目要提交的证据大全
    (一)原告主体资格的证据1、原告为自然人的:原告的身份证复印件(原告为未成年人的,需提供其法定代理人的身份证复印件、户口本或公安部门出具的证明法定代理人身份的证明);如被害人死亡,需提供:死亡证明、社区或村委会或派出所出具的法定第一顺位继承人证明、各继承人的身份证复印件;2、原告为法人或其他组织的:营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件(以上均需加盖公司公章)。(二)被告身份信息的证据1、被告为自然人的:身份证复印件、驾驶证复印件、车辆行驶证复印件;2、被告为法人的:企业基本信息、保险单复印件(被告为保险公司的)。(三)事故及责任证明1、道路交通事故责任认定书;2、事故现场照片;3、现场目击证人证人证言;4、事故现场的监控录像。(四)医疗费1、抢救费票据、医疗费票据;2、医院治疗诊断证明书、住院病历;3、购买药物的单据(最好有医院出具的处方)。(五
    2023-06-08
    154人看过
  •  研究中外方在项目融资通知中如何确认投资项目
    外国公司想要在中国设立公司机构或事务所,必须进行注册和查询,获得相应的资质和认可。外国机构还需要通过外事向该国驻中国大使馆、领事馆验证外部机构的真实性、合法性,相应人员是否有许可,能否以外部机构的名义从事相关活动。通过当地公证处、外事处、中国驻某国使馆,可以验证领馆对外机构的真实性、合法性和资本真实性,确保项目投资建设者的合法权益。根据我国法律规定,外国公司想要在中国设立公司机构或事务所,并从事相关投资贸易活动,必须在中国注册公司。如果外国机构在中国没有相应的记录,其资质就不合法。二、外国机关以某国基金会或某慈善财团的名义,需要民政局或省外事务,宗教事务所进行相应查询,确认该社区是否真实存在,在中国能否从事经济投资活动。三、通过外事向该国驻中国大使馆,领事馆验证外部机构的真实性、合法性,相应人员是否有许可,能否以外部机构的名义从事相关活动。四、通过当地公证处、外事处、中国驻某国使馆,验证领
    2023-11-14
    115人看过
  • 在项目招标中如何防止串标
    一、引言在项目尤其是政府项目招标过程中较容易挂靠和串标,本文对挂靠和串标的产生,以及建设单位在项目招标针对挂靠和串标的采用招标方法进行讨论。二、相关概念挂靠:是指单位或个人,在未取得相应资质的前提下,借用符合资质的施工企业的名义承揽施工任务并向该资质施工企业交纳相应管理费的行为。串标:是指在工程招投标过程中,几家投标单位通过事先商定,联合对招标项目用一致性报价、压价或抬价等手段串通报价,以达到排斥其它投标人,控制中标价格和中标结果,让他们其中的投标者中标的目的。也叫抬标、围标。项目:需要组织来实施完成的工作。施工项目投资人:指投资施工项目来获取利益的个人或组织。三、原因和对策:1、施工单位挂靠现象的普遍存在产生主要的原因1)内在的原因:施工单位挂靠产生是和建筑业自身的行业特点有密切的关系,建筑业的核心是施工项目,而施工项目的特点也就决定了建筑业的特点。施工项目一个显著特点是时限性,施工项目
    2023-06-07
    370人看过
  • 证据在交通事故索赔中的作用
    一、道路交通事故损害赔偿纠纷案件应以交警部门已经向当事人出具道路交通事故损害赔偿调解终结书和道路交通事故损害赔偿责任认定书为前提。二、证明当事人主体资格的证据1、当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本等。2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证等。3、当事人在诉争的法律事实发生后曾有变更的,应提交变更登记资料。4、当事人为道路交通损害赔偿纠纷中死者亲属的,应提交死者第一顺序继承人的证明及继承人基本情况的证明,如公安机关出具的是死者父母子女的证明、身份证、户口本等身份证明。5、提交肇事车辆的所有人、实际支配人、驾驶人的证明及其相互关系的证明,如行驶证、驾驶证等。6、提供受损车辆的所有人、实际支配人、驾驶人的证明及互相关系的证明,如行驶证、驾驶证等。三、证明双方当事人民事法律关系成立的证据1、提供交警
    2023-07-07
    301人看过
  • 在交通事故中如何确定赔偿项目及赔偿数额
    一、在交通事故中如何确定赔偿项目及赔偿数额在交通事故中确定赔偿项目及赔偿数额如下:1.医疗费,根据医疗机构出具的收款凭证进行确定;2.误工费,根据受害人的误工时间和收入状况确定;3.交通费,根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算;4.护理费以及住宿费等。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、交通事故损害赔偿诉讼时效多长时间交通事故损害赔偿诉讼时效一般是三年。法律另有规定的,依照其规定。交通事故损害赔偿纠纷属于民事纠纷,适用民事诉讼时效,一般民事诉讼时为三年,从当事人知道权利被侵犯之日起起算。如果受害人向侵权者主张权利,则时
    2023-08-08
    124人看过
  • 建设项目的索赔程序是什么,需要什么证据
    建设工程索赔程序是什么,需要什么证据?1。我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的索赔程序为:1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知书;
    2023-05-02
    317人看过
换一批
#债权债务知识
北京
律师推荐
    展开
    #欠款
    词条

    债务人欠货款,如果债务人与债权人之间没有订立欠条的话,债权人就需要收集其他证据,来证明债权债务合同确实存在。根据最高人民法院审理民间借贷案件的司法解释规定,能够证明债权债务关系确实存在的证据,不只限于借条,还包括了双方的收据、书证、电子证据... 更多>

    #欠款
    相关咨询
    • 工程因故终止项目如何索赔
      宁夏在线咨询 2023-05-26
      承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔 1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利; 2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料; 3.索赔事件具有连续影响的
    • 的项目停工工程款如何索赔
      天津在线咨询 2022-10-14
      项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、
    • 如何起诉索赔项目的违约金赔偿?
      陕西在线咨询 2022-04-09
      索赔合同违约赔偿的起诉需要确定起诉法院的方法,方法如下: (一)合同有约定管辖法院的,以合同约定的为准。 (二)合同没有约定管辖法院,或者约定不明的,在被告住所地或合同履行地法院起诉。 其中: 1、争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地; 2、交付不动产的,不动产所在地为合同履行地; 3、其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。
    • 工伤赔偿的项目一般有哪些, 工伤索赔的赔偿项目有哪些, 该如何索赔
      北京在线咨询 2022-01-23
      工伤赔偿的项目一般有:一次性伤残补助金、一次性医疗补助金、一次性就业补助金(终止或者解除劳动合同时才有)、停工留薪期、生活津贴、医疗费、住院伙食补助费、交通费、住宿费、护理费和辅助器具费用。 工伤索赔的赔偿项目有以下几种情况: 1、造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿 医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。 2、造成伤残的赔偿 医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活
    • 咨询中乘客索赔项目和标准
      青海在线咨询 2022-10-21
      伤者可争取医疗费、护理费、误工费、交通费、残疾赔偿金、精神抚慰金等多项赔偿,各项计算方法有所不同,可在律师帮助下准备证据、确定赔偿项目、金额并与对方协商处理,若协商不成可通过法律途径解决。