建设工程分包合同模板-法师兄

建设工程分包合同模板

来源：法律编辑整理时间： 2021-10-24 01:38:28 56 人看过

一、建设工程分包合同模板

订立合同双方：＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。

第一条工程名称＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）

第二条工程地点＿＿＿＿。

第三条工程范围＿＿＿＿。（可用列附表办法）

第四条质量标准＿＿＿＿。（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）

第五条承包方式＿＿＿＿（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。

第六条工程总价。本工程包价计人民币＿＿＿＿元整。

第七条工程包价。本工程包价计人民币＿＿＿＿元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。

第八条付款办法

第九条工程期限。按本合同第三条规定的工程范围自＿＿年＿＿月＿＿日开工至＿＿年＿＿月＿日止全部完工。

第十条中间交工。本工程项目范围内的＿＿＿工程，自＿＿年＿＿月＿＿日开工于＿＿年＿＿月＿＿日开工于＿＿年＿＿月＿＿日完成交工。

第十一条双方联系制度及协作办法＿＿＿＿＿＿。

第十二条关于工程保密办法＿＿＿＿＿＿。

第十三条违约责任＿＿＿＿＿＿。

第十四条特殊条款＿＿＿＿＿＿。

第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本＿＿＿＿份，总承包方收执＿＿＿＿份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执＿＿＿＿份。

第十七条合同附件

总承包方：

负责人：＿＿＿＿地址：＿＿＿＿电话：＿＿＿＿

分包方：

负责人：＿＿＿＿地址：＿＿＿＿电话：＿＿＿＿

年月日订立

二、建设工程合同纠纷是否属于专属管辖

最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。本条是关于建设工程施工合同地域管辖的程序性规定，明确规定建设工程施工合同纠纷案件不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第二十四条规定，适用合同纠纷的一般地域管辖原则管辖。

按照一般地域管辖原则，建设工程施工合同纠纷案件应当以施工行为地为合同履行地的，由施工行为地或者被告所在地人民法院管辖。所以建设工程合同纠纷适用合同地域管辖而非专属管辖。

三、法律对工程分包合同的规定

施工分包，是指建筑业企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。

房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。建设单位不得直接指定分包工程承包人。任何单位和个人不得对依法实施的分包活动进行干预。

分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。

禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包：

（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；

（二）施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
建筑模板工程合同怎么制作

甲方（发包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方（承包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据＜中华人民共和国民法典＞及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日结束。2、如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求

2023-06-08

464人看过
工程承包
房屋模板分项工程承包合同是什么？

我们大家都知道，在盖新房时需要与施工方签订合同，那么，房屋模板分项工程承包合同是什么?即指在一座复杂的房屋修葺中，每个工程队负责的项目不同，为保证不耽误施工速度，并且各施工队之间密切配合而签订的合同，我们来看一下。房屋模板分项工程承包合同是指一方，即承包人按期完成并交付他方(发包人)所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。委建方：(以下简称“甲方”)：身份证号：住址：承建方：(以下简称“乙方”)：身份证号：住址：第一条：建民房概况1、本合同建房位置为：。2、房屋类型：共两栋，东侧为框架结构五层楼房，西侧为砖混结构三层楼房。附房屋设计图。3、房屋面积(允许实际误差±%)：东侧房屋总面积为平方米。西侧房屋总面积平方米。第二条：承包方式：包清工，乙方包工包料(包括但不限于：房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗

2023-05-01

245人看过
工程施工合同
建设工程分包合同关系，是否是建设工程施工合同关系

建设工程分包合同关系，是建设工程施工合同关系。一、装修合同属不属于专属管辖属于。装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。二、建设工程分包合同的无效情形违法分包的，建设工程分包合同无效，无效情形如下：1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可的，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工部分分给其他单位的；4、分包单位将其承包的建设工程再分包的。三、分包合同与谁签订分包合同属于承揽合同，是指由两个以上的承包人对筹建人负责，完成基本建设工程的合同。一般承揽合同的内容应包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方

2023-03-04

158人看过
不可抗力
网站建设合同模板是怎样的

平时大家在生活当中经常使用和登录的网站，在正式被大家所使用之前，要经过一系列的生产过程，包括对网站的整体设计，网站的功能和相关缺点的优化等这些，是需要专门的从事网站建设的转业人才才能够完成的。而且公司合作开发建设网站的模式也比较多，所以，网站建设合同模板就应该是合作各方最关注的问题。网站建设合同模板是怎样的?法律没有统一规定，一般情况下封面使用小二号，宋体字，这样比较庄重、大方，也符合国家公文标题字号的要求。甲方：_________乙方：_________现经甲乙双方友好协商，根据现行法律法规对合同、知识产权及网络管理的有关规定，就甲方的internet网站建设/维护事宜达成以下协议：第一章网页设计一、设计内容具体网站结构参见附件。二、网页设计项目及价款甲方要求乙方设计制作的网页的类别、数量及收费标准如下：项目数量(页)：_________;价格(元)：_________;主页：_____

2023-06-01

173人看过

不可抗力
宿舍建设合同的模板是什么

1、宿舍建设工程合同模板是什么？业主：（以下简称甲方）承包商：（以下简称乙方）现承包二期土建主体砌体工程为加强管理，保证工程质量，经双方协商，及时、安全、文明施工，特制定以下条款：。工程承包范围：游山县XXX二期土建工程主体砌体工程。工程承包方式：清理施工作业。工程承包内容：建筑施工图中所有墙体砌筑工程（包括所有二次结构的混凝土浇筑及养护、墙体砌筑、地面清理）。本工程合同价格按竣工后建筑面积元/m2和施工图上标注的面积计算。其他工程的承包施工必须由甲方项目部安排，乙方应无条件服从。支付方式：开工后，乙方应每天在考勤表上公示工人的工作时间。乙方在项目部管理人员的监督下，负责其下属的考勤工作。乙方未按时参加工作的，每天罚款100元。甲方应于次月10日内按实际支付工资。工人的工资必须凭本人身份证和有效证件，每天支付50元，工资按自己的费用支付，不得超支，项目部批准竣工工程的70%。竣工后10%，

2023-05-07

265人看过
工程分包
建设工程分包合同和分包合同有什么区别

分包是指承包人在承包工程后，不履行合同规定的责任和义务，将承包的工程全部转让给他人的行为，或者将承包的建设工程全部肢解，以分包的名义转让给其他单位。分包是指与发包人签订建设工程合同的总承包人与第三方签订合同，将承包工程建设任务中的部分非主体工程交给第三方完成。区分分包与分包的三个基本原则如下：（1）承包商是否将工程的全部或主要部分承包给第三方。如果是，则可视为转包行为。承包人经发包人同意，只将次要工程或者一小部分工程承包给第三人管理整个建设工程的，承包人承包后是否管理工程，是合法的。分包时，总承包方通常在收取一定的管理费后将工程转让给第三方，承包后不再管理如何施工，而分包时总承包方需要独立完成工程主体结构施工，对分包施工过程进行管理和控制。（3）法律对他们有不同的限制。法律禁止建筑工程分包。但是，在法律范围内，分包是合法的。这种限制表现在以下几点：①分包必须征得建设单位的同意；②分包商应具

2023-05-07

441人看过
营业执照
建设工程规模划分标准

一、建设工程规模划分标准1、工业、民用与公共建筑工程：大型：建筑物层数≥25层；建筑物高度≥100Ｍ；单跨跨度≥30Ｍ；单体建筑面积≥30000㎡；中型：建筑物层数5～25层；建筑物高度15～100ｍ；单跨跨度15～30ｍ；单体建筑面积3000～30000㎡；小型：建筑物层数5以下层；建筑物高度15ｍ以下；单跨跨度15Ｍ以下；单体建筑面积3000㎡以下。2、住宅小区或建筑群体工程：大型：建筑群建筑面积≥100000㎡；中型：建筑群建筑面积3000～100000㎡；小型：建筑群建筑面积3000㎡以下。3、其他一般房屋建筑工程：大型：单项工程合同额≥3000万元；中型：单项工程合同额300～3000万元；小型：单项工程合同额300万元以下。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业

2023-06-07

420人看过
法律综合知识
自建房屋施工合同模板

一、自建房屋施工合同模板甲方：乙方：甲方将位于××县××镇××路的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、工程施工范围及工期：乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工（如发生变更，双方协商）主要包括：自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇，全部门、窗、孔洞预留，木工负责搭架、装模板等工程。工程期限从年月日至年月日完工。乙方应按时施工，如期完工。二、承包方式：此次建房的施工承包方式为乙方包工的形式。具体如下：1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工；2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指挥；3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸

2021-11-21

356人看过

工程分包
工程分包纠纷上诉状模板

上诉状上诉人(一审原告)：XX市XX建筑劳务有限公司住所地遂宁市清平街遂京大厦东楼3—4、5—2号，北京地址海淀区莲花池小区1#楼5门308#联系电话：法定代表人：xx，董事长被上诉人(一审被告)：北京昊海建设有限公司，住所地北京市海淀区清河朱房路法定代表人：xx，总经理。上诉人遂宁市中力建筑劳务有限公司与北京昊海建设有限公司建设工程分包合同纠纷一案，因不服北京市海淀区人民法院(2008)海民初字第26209号《民事判决书》，现依法提出上诉。上诉请求：1、请求二审法院撤销(2008)海民初字第26209号《民事判决书》的各项判决内容，并将此案发挥重审或依法改判;2、请求二审法院支持上诉人在原审要求专业机构对上诉人完成工程进行评估、鉴定，并支持上诉人在原一审中的诉讼请求;3、请求二审法院判决一、二审诉讼费用由被上诉人承担。实事与理由：一、原一审法院错误地驳回上诉人依法提出的对已实际完成但没有

2023-06-04

95人看过
书面合同
工程建设总承包管理模式

工程建设总承包模式是指具有工程总承包资质的总承包企业代替建设单位全面负责工程建设的组织管理工作，总承包企业可以将部分工作发包给具有相应资质的分包企业，分包企业对总承包企业负责。工程总承包模式中业主参与工程管理的工作很少，只要大致说明投资意图和要求，其余工作均由总承包企业进行实施，因此，业主工作量大大减小，对合同的管理比较有利。建设工程施工总承包管理模式的合同关系有哪些法律咨询：建设工程施工总承包管理模式的合同关系有哪两种可能律师回答：业主与分包单位直接签订合同；由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。第十六条建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争

2023-08-16

115人看过
合同诉讼
工程合作承包协议模板

一、工程合作承包协议模板工程合作承包协议模板：1.发包方和承包方双方的信息；2.工程名称、地点以及面积等工程信息；3.承包内容；4.工程价款和费用的结算依据和付款办法；5.工程开工日期、竣工日期；6.工程质量要求；7.甲方、乙方双方的主要义务；8.违约责任；9.争议解决办法；10.合同附件及补充协议等；11.合同有效期以及合同份数等；12.发包方和承包方的签字和盖章；13.合同的签订日期和地点。二、工程合作承包的流程1.项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。2.项目初始阶段：进行项目策划，编制项目计划，召开开工会议。3.设计阶段：编制施工图设计或详细工程设计文件。4.采购阶段：采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5.施工阶段：移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。6.试运行阶段：对试运行进行指导和服务。7.合同收尾：清理各种债权债务。8.项目管理收尾：办

2023-04-25

55人看过
计划生育
建设公司劳动合同模板怎么写

用人单位(甲方)：建筑安装工程有限公司职工(乙方)：身份证号码：甲方因生产工作需要，按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用为职工。双方根据平等自愿、协商一致的原则，签订本合同，确立劳动关系，明确双方的权力、义务，并共同遵守履行。一、合同期限1.本合同自年月日起生效。2.合同有效期限为年，至年月日止。3.无固定期限。本合同除可因甲方生产经营发生变化或在定期考核中发现乙方未能认真履行本合同规定的劳动义务而依法予以终止外.4.本合同由甲乙双方各存一份。均具有同等效力。二、工作任务(一)乙方生产(管理)工种(岗位或部门)：(二)乙方完成甲方正常安排的生产(工作)任务。三、工作时间(一)甲方实行每日不超过8小时，平均每周不超过44小时的工作制度。并保证每周乙方至少不间断休息24小时。(二)甲方因生产、工作需要，经与工会和乙方协商同意，可安排乙方加班加点，但每个工作日延长工作时间不得超过3

2023-04-13

445人看过

不可抗力
农村私人承包工程合同的模板

一、农村私人承包工程合同的模板土地承包合同甲方(发包方)：乙方(承包方)：身份证号：住址：联系电话：为合理利用土地，提高土地效益，根据《农村土地承包法》等法律政策规定，甲方将土地承包给乙方经营，经双方协商一致，订立本合同。（一）承包土地情况承包土地名称为，总面积亩，四至界限为：（二）承包期限乙方承包期限为年(注：四荒地承包期不得超过50年，机动地承包期不得超过3年)，自年月日起至年月日止。甲方应于年月日前将土地交付乙方。（三）承包价款、付款方式和时间各年度承包金按下列第种方式计算，乙方应于当年月日前以货币方式向甲方付清。（1）采取实物折值计算承包金。每亩地年承包金相当于斤小麦(或玉米、稻谷等)的价值，年总承包金相当于斤小麦(玉米、稻谷等)。单位价格按交款年中级质量国家收购价格计算。（2）采取浮动方式。第一年每亩地承包金元，总承包金元。以后年度以第一年承包金为基数，每年上浮递增%。（四）土地

2023-04-23

97人看过
工程分包
怎样认定建设工程合同合法分包

看情况：其一、符合下列条件的，是合法分包：一、在总承包合同中约定可分包或经发包人同意或者认可；二、总承包人发包给分包人的工程是总承包工程中工程主体结构以外的部分工程；三、分包人须具有相应资质条件；四、分包人不得将其承包的工程再分包。其二、不符合上述情况的，是违法分包。《建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

2023-04-15

487人看过