装修工程劳务分包合同范本-工程合同纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

甲方: 乙方: 经双方协议,现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工,具体执行如下: 一、施工内容: 二、承包方式: 三、合同期限:自年月日至年月日。四、人工款支付方式:每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付,支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%,客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内,甲方付清工程款95%给乙方,5%一年质保期满后付清给乙方。五、双方责任: 1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工,并由乙方组织管理有关生产人员,生产工具由乙方自理,具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方. 2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范,并接受甲方人员管理。 3、乙方在施工生产过程中,必须严格按照安全生产的操作规程施工,做好防火安全工作,施工现场严禁吸烟.如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故,由乙方全部负责。 4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执,做到文明施工,礼貌待客,如因故与客户发生矛盾,甲方有权更换施工班组,所完工部分达到合格的,其工程总价按70%计算,如发生较大争执造成甲方经济损失,乙方必须对此承担经济责任。 5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间,人身及社会保险均自行购买,甲方概不负责。 6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的，由乙方负责赔偿。 7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。

相关专题推荐: 劳务分包工程范本（劳务分包合同）

律师普法

装饰装修工程资质承包范围
没有联系过跟踪器承包工程范围:一级企业:可承担各类建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施。二级企业:可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。

2020.10.06 887
食堂劳务发包合同范本范本
食堂劳务外包合同包括：双方姓名、身份证号、外包事项、事实理由、时间、落款等。

2021.04.08 219
装修合同范本最新版
装修合同范本主要包括以下内容：发包方和承包方，一、工程概况：1.施工地点；2.承包方式；3.工期；4.施工内容；二、工程价款及结算约定：1.工程总价款；2.工程付款方式；三、关于材料供应的约定：1.发包方提供的材料；2.承包方供应的材

2021.04.17 422

专业问答

房屋装修，安装劳务维修合同范本
1、范本：发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国民法典》、《中华

2023-09-27 15,340
工程装饰装修合同范本内容包括哪些？
正规的装修合同一般要包括这些项目：工程概况、工程监理、施工图纸、发包人义务、承包人义务、工程变更、材料的提供、施工工艺、质量标准、工期延误、工程验收和保修、款项支付方式、合同争议解决等项目。

2022-08-05 15,340
分包劳务合同书样本合同范本
发包方：**建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：********（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将**

2022-10-20 15,340
包装盒商务合同范本
收料单应由工地项目负责人签字。注：合格的收料单上应有门卫()签字、收料员()签字、项目负责人()签字，并加盖单位材料专用章及材料科长印件。否则视为废票不予结算。八、结算办法：按月结算、即每月月底

2022-08-10 15,340

法律短视频

01:09
工程分包和劳务分包的区别有哪些
工程分包和劳务分包的区别主要从4个方面来区分：1、两者对应的主体不同。劳务分包指的是劳务分包人与总包人或专业承包人之间发生的行为关系，而工程分包指的是总包人和专业承包人之间发生的行为关系；2、两者对象不同。劳务分包的对象是在工程施工过程中涉

2,510 2022.04.15
01:04
发生装修工程合同纠纷要怎么处理
出现了装修纠纷，如果双方可以心平气和地协商，承担该承担的责任，纠纷就可以被解决。如果协商不成，也可以到法院诉讼或到仲裁委仲裁。这两种方法各有优缺点，到法院起诉的好处是对一审不服，当事人还可以上诉。但缺点是法院审理期限比较长。选择仲裁的好处是

1,011 2022.04.17
01:27
装修合同样本简单版有哪些内容
装修合同样本简单版的内容主要包括下面几部分：一、写明甲乙双方姓名或法人名称；二、写明具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等；三、具体的主要材料、规格、名称等质量要求；四、付款方式；五、违约责任；六、合同变更或终止的解决方

984 2022.01.24

房产纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐