您的位置:法师兄 > 法律常识 > 合同纠纷法律常识

承揽合同纠纷的适用法律

更新时间:2022.03.23

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百五十二条承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。 第二百五十三条承揽人应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人也可以解除合同。 第二百五十四条承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。 第二百五十五条承揽人提供材料的,承揽人应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。 第二百五十六条定作人提供材料的,定作人应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料,应当及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。 第二百五十七条承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的,应当赔偿损失。 第二百五十八条定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。 第二百五十九条承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同。 第二百六十条承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验。定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。 第二百六十一条承揽人完成工作的,应当向定作人交付工作成果,并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的,定作人应当相应支付。 第二百六十四条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权,但当事人另有约定的除外。 第二百六十五条承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毁损、灭失的,应当承担损害赔偿责任。 第二百六十六条承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。 第二百六十七条共同承揽人对定作人承担连带责任,但当事人另有约定的除外。 第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。
相关专题推荐: 怎样举证承揽合同纠纷
律师普法
  • 承揽责任是否适用侵权责任法纠纷适用哪些法
    承揽责任是否适用侵权责任法纠纷适用哪些法

    承揽责任是适用《民法典》中侵权责任编的规定的。当事人侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。而民事权益包括下列人身和财产权益:生命权、健康权、姓名权、名誉权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权等。

    2021.04.10 90
  • 委托代建合同纠纷法律适用
    委托代建合同纠纷法律适用

    委托代建合同是一种委托代建的法律关系,建筑物的所有权人为委托人,发包人为代建人。建筑物权利人将拟承建的建筑物通过委托代建合同约定,委托代建人按照建筑物所有人的要求代为建设建筑物。交房期限、户型、建房费用、违约责任等是基于委托人与代建人签订的

    2021.01.26 645
  • 法定继承纠纷适用法律问题
    法定继承纠纷适用法律问题

    在法定继承的纠纷中,需要查明下列问题:法定继承的范围、被继承人的财产范围等。继承开始后,按照法定继承办理的,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承;没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。

    2021.03.21 71
专业问答
  • 定作承揽合同纠纷无法和解怎么办(承揽合同纠纷判决)

    承揽合同纠纷属于民事纠纷,民事主体间发生矛盾和纠纷有四种解决途径: 第一,协商解决。双方当事人在平等自愿的基础上,通过友好协商、互谅互让达成和解协议,进而解决纠纷。 第二,调解解决。在有关组织(如人民

    2023-12-14 15,340
  • 合同纠纷合同纠纷适用法律会判刑吗

    买卖合同纠纷是平等民事主体之间发生因为买卖合同而产生的民事纠纷,所以不涉及到刑事内容,所以是不能判刑的。

    2023-07-15 15,340
  • 承揽合同纠纷和买卖合同纠纷起诉大概多少钱(承揽合同纠纷起诉状)

    承揽合同纠纷起诉状原、被告于2015年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告

    2023-08-07 15,340
  • 油漆承揽合同纠纷案

    承揽合同履行过程中,加工人已经按照定作人的要求履行加工送货义务,定作人未按合同约定支付定作款给加工人的行为属于违约,定作人应承担违约责任,支付定作款及利息给加工人

    2023-06-30 15,340
法律短视频
  • 租赁合同纠纷解决适用什么法律 01:29
    租赁合同纠纷解决适用什么法律

    租赁合同纠纷解决适用《中华人民共和国民法典》与《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》。首先,最高法院为正确审理城镇房屋租赁合同纠纷案件,依法保护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》等法律规定,结

    1,082 2022.04.17
  • 承揽合同纠纷是什么意思 01:03
    承揽合同纠纷是什么意思

    承揽合同纠纷是指在签订承揽合同时发生的纠纷。承揽合同纠纷的解决方式共有四种:协商、调解、仲裁和诉讼。承揽合同是日常生活中除买卖合同外常见和普遍的合同。根据相关法律规定可知,承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。

    1,947 2022.04.17
  • 加工承揽合同纠纷管辖地 01:09
    加工承揽合同纠纷管辖地

    加工承揽合同纠纷管辖地,适用合同纠纷的管辖地。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,合同纠纷有约定管辖法院的,当事人可以向所约定的管辖法院起诉;没有约定管辖法院的,则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。 也即发生加工承揽合同纠纷,

    1,362 2022.04.17
承揽合同纠纷的适用法律
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?